3_Manual para la Integración de Expedientes Técnicos Unitarios de Obra Pública de los Municipios del Estado de Oaxaca - trabajo (1).docx

MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

SUB AUDITOR AUDITOR A SUPERIOR SUPERIOR DEL ESTADO ESTADO A CARGO CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA Dirección de Seguimiento y Evaluación

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





































































































Manual para la Integración de Expedientes Técnicos Unitarios de Obra Pública de los Municipios del Edo de Oaxaca

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE SU TITULAR, EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, L.E. CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, EXPIDE EL MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CONSIDERANDO Que en términos de lo previsto por la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante decreto núm. 877, de fecha 18 de diciembre del año 2014 y publicada el 2 de enero del 2015, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, tiene dentro de sus facultades y atribuciones, emitir los lineamientos técnicos y criterios para la práctica de auditorías. En ese sentido sentido y considerando que las Instituciones Públicas deben dar certeza jurídica en cada una de las acciones que, en el marco de sus respectivas atribuciones desarrollan, es pertinente proporcionarles un instrumento que contenga el marco referencial y metodológico que los guie en la integración de los Expedientes Técnicos Unitarios Unitarios de Obra Pública; por ello resulta necesario, con fundamento en lo previsto por el artículo 31 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, la expedición del presente manual denominado:

MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA






































































































ÍNDICE 1. DISPOSICIONES GENERALES...........…………………………………. GENERALES........... ………………………………….

Pág. 9

2. MARCO NORMATIVO...………………………..…………..…………….. NORMATIVO...………………………..…………..……………..

9

3. EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO UNITARIO DE OBRA PÚBLICA……... PÚBLICA……........ .....… …

10

4. ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA PÚBLICA……………….……...……...……......… 4.1. Acta de Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal… Municipal …

11 11

4.1.1. Anexo 1. Acta de Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal……………………………………………………………. Municipal……………………………………………………………. 4.2. Acta de Selección de Obras y Acciones……………………………. Acciones …………………………….

12 19

4.2.1. Anexo 2. Acta de Selección de Obras y Acciones……………... Acciones……………...

19

4.3. Acta de Priorización de Obras y Acciones Sociales Básicas Básicas e Inversiones……………………………………………………………... Inversiones……………………………………………………………...

21

4.3.1. Anexo 3. Acta de Priorización de Obras y Acciones…………… Acciones……………

22

4.4. Acta de Integración del Comité de Obras o Acciones…………...… Acciones…………...…

29

4.4.1. Anexo 4. Acta de Integración del Comité de Obras o Acciones

30

4.5. Convenio de coordinación celebradas con instancias instancias Estatales o Federales………………….……………………………………………. 4.6. Convenio de Concertación……………………………………………. Concertación…………………………………………….

33 33

4.6.1. Anexo 5. Convenio de Concertación………………………….. Concertación…………………………..

34

4.7. Acta de Cabildo de Aprobación de Obras y Acciones Acciones…………...... …………......

37

4.7.1. Anexo 6. Acta de Cabildo de Aprobación de Obras y Acciones…………………………………………………………….. Acciones……………………………………………………………..

38

4.8. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la Obra por Administración Directa………………………………………………… Directa…………………………………………………

41

4.8.1. Anexo 7. Acta de Acuerdo para Ejecutar la Obra por Administración Directa…………………………………………….. Directa…………………………………………….. 5. EXPEDIENTE TÉCNICO…………………… T ÉCNICO………………………… ……..……………………….

42 45

5.1. Factibilidad Técnica, Económica y Ecológica de la Realización de la Obra……………………………………..………………………….. Obra……………………………………..………………………….. ..

46




















































5.5. Oficio de Notificación Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones Sociales Básicas e Inversiones………………………….. Inversiones…………………………..

47

5.5.1. Anexo 8. Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones e Inversiones……………………………… Inversiones………………………………

48

5.6. Anexo del Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones Sociales Básicas e Inversiones………………… Inversiones…………………

50

5.6.1. Anexo 9. Oficio de Notificación de Aprobación y Autorización de Obras, Acciones e Inversiones……………………………… Inversiones………………………………

51

5.7. Cédula de Información Básica……………………………………….. Básica ………………………………………..

52

5.7.1. Anexo 10. Cédula de Información Básica…………… Básica……………... ...……… ………

53

5.8. Especificaciones Generales y Particulares……...….. articulares……...…..……………… ………………

56

5.9. Firma del Director Responsable de Obra………………………… Obra…………………………… …

56

5.10. Planos Arquitectónicos y de Ingeniería del Proyecto……………… Proyecto ………………

57

5.11. Generadores de Obra Ob ra Programada………………………………….. Programada…………………………………..

57

5.11.1.

Anexo 11. Generadores de Obra Programada…………… Programada……………

5.12. Presupuesto de Obra Obr a (Catálogo de Conceptos)…………………… Conceptos)…………………… 5.12.1.

58 59

Anexo 12. Presupuesto de Obra (Catálogo de Conceptos)..

59

5.13. Presupuesto de Obra (Explosión de Insumos)…………………….. Insumos)……………………..

61

5.13.1. Anexo 13. Presupuesto de Obra (Explosión de Insumos)… Insumos)… 5.14. Programa de Obra e Inversión……………………………………….. Inversión………………………………………..

62

5.14.1.

64

Anexo 14. Programa de Obra e Inversión…………………… Inversión……………………

65

5.15. Croquis de Macrolocalización… Macrolocalización…..………… ..………….. ..………………………... ………………………...

66

5.15.1.

Anexo 15. Croquis de Macro Localización………………….. Localización…………………..

67

5.16. Croquis de Microlocalización……………………… Microlocalización……………………….. ..……………….. ………………..

68

5.16.1.

Anexo 16. Croquis de Microlocalización……………… Microlocalización……………….. ..…… ……

69

5.17. Memoria Memoria de d e Cálculo……………………………………………… Cálculo………………………………………………… …

70

5.18. Memoria Descriptiva…………………… Descriptiva……………………………………………… …………………………….. …..

71

5.19. Estudios de Ingeniería…………………………

71






















































6.1. Acta de Acuerdo de Acreditación que la Obra Obra encuadra en los supuestos de excepción a la Licitación Pública……………………. Pública ……………………. 6.1.1. Anexo 17. Acta de Acuerdo de Excepción a la Licitación Pública………………………………………………………………. Pública………………………………………………………………. 6.2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio Municipio……………. …………….

73 74 77

6.2.1. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio……… Municipio………

78

6.3. Acta de Adjudicación Directa…………………………………………. Directa………………………………………….

79

6.3.1. Anexo 18. Acta de Adjudicación de la Obra…………………….. Obra……………………..

79

6.4. Invitación………………………………………………………………... Invitación ………………………………………………………………...

83

6.4.1. Anexo 19. Invitación……………………………………………….. Invitación………………………………………………..

83

6.5. Convocatoria…………………………………………………………… Convocatoria……………………………………………………………

93

6.5.1. Anexo 20. Convocatoria…………………………………………… Convocatoria……………………………………………

94

6.6. Bases de Licitación……………………………………………………. Licitación…………………………………………………….

98

6.6.1. Anexo 21. Bases de Licitación…………………………………… Licitación……………………………………

98

6.6.2. Anexos de las Bases Bases de Licitación…………………… Licitación………………………………. ………….

109

6.7. Acta de visita al lugar donde se realizará la Obra………………… Obra…………………

142

6.7.1. Anexo 22. Acta de visita visita al lugar donde se realizará la Obra… Obra…

142

6.8. Acta de la Junta de Aclaraciones……………………………………. Aclaraciones …………………………………….

144

6.8.1. Anexo 23. Acta de Junta de Aclaraciones………………………. Aclaraciones ……………………….

144

6.9. Propuesta de los Licitantes… Licitantes…..………………………………………. ..……………………………………….

146

6.10. Propuesta Técnica…………………………………………………….. Técnica……………………………………………………..

146

6.11. Propuesta Económica…………………………………………………. Económica ………………………………………………….

147

6.12. Acta de Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica…… Técnica……

147






















































6.16. Acta de Fallo…………………………………………………………… Fallo ……………………………………………………………

165

6.16.1. Anexo 29. Acta de Fallo………………………………………….. Fallo …………………………………………..

166

6.17. Contrato de Obra Pública…………………………………………… Pública ……………………………………………

168

6.17.1. Anexo 30. Contrato a Precios Unitarios………………………… Unitarios …………………………

169

6.17.2. Anexo 31. Contrato a Precio Alzado……………………………. Alzado …………………………….

178

6.18. Anexos 6.18. Anexos del Contrato………………………………………………… Contrato…………………………………………………… … 6.18.1. Presupuesto Presupuesto de Obra………………………… Obra…………………………………………….. ………………….. 6.18.1.1. Anexo 32. Presupuesto de Obra………………………… Obra………………………….. .. 6.18.2. Análisis de Precios Unitarios……………………………………. Unitarios……………………………………... 6.18.2.1. Anexo 33. Tarjetas de Análisis de Análisis de Precios Unitarios…… Unitarios…… 6.18.3. Programa General de Ejecución e Inversión de los Trabajos.. 6.18.3.1. Anexo 34. Programa Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos…………………………… Trabajos……………………………………………….. …………………..

187 187 187 188 189 190 190

6.18.4. Calendarizado de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos……………………………………………………………. Trabajos…………………………………………………………….

191

6.18.4.1. Anexo 35. Calendario de Montos Mensuales de de Ejecución Ejecución de los Trabajos…………………………… Trabajos…………………………………. …….

191

6.19. Convenios Adicionales……………………………………………… Adicionales ………………………………………………

192

6.19.1. En Tiempo…………………………………………………………. Tiempo ………………………………………………………….

192

6.19.2. En monto…………………………………………………………… monto ……………………………………………………………

193

6.19.3. En monto y tiempo……………………………………………….. tiempo ………………………………………………..

193

7. PROCESO EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN………………………… COMPROBACIÓN …………………………

195

7.1. Documentación Comprobatoria……………………………………… Comprobatoria………………………………………

195






















































7.8. Cuerpo de Estimación…………………… Estimación……………………………………………… …………………………… …

202

7.8.1. Anexo 39. Cuerpo de Estimación……….……………………… Estimación……….………………………

202

7.9. Estado de Cuenta……………………… Cuenta…………………………………………………… ……………………………… …

204

7.9.1. Anexo 40. Estado de Cuenta……………………………… Cuenta…………………………………… ……

205

7.10. Resumen de Estimación…………………… Estimación…………………………………………… ………………………

206

7.10.1.

Anexo 41. Resumen Resumen de Estimación……………………… Estimación………………………….. …..

207

7.11. Números Generadores………………………………………………... Generadores………………………………………………...

208

7.11.1.

Anexo 42. Números Generadores………………………..….. Generadores………………………..…..

209

7.12. Croquis de Ubicación de los Trabajos T rabajos que Amparan las Estimaciones…………………………………………………………… Estimaciones……………………………………………………………

210

7.12.1.

Anexo 43. Croquis de Ubicación de los Trabajos………… Trabajos …………

211

7.13. Reporte Fotográfico…………………………………………………… Fotográfico…………………………………………………… 7.13.1.

212

Anexo 44. Reporte Fotográfico……………………………… Fotográfico……………………………… ..

213

7.14. Bitácora de obra……………………………………………………….. obra………………………………………………………..

214

7.15. Garantías……………………………………………………………….. Garantías………………………………………………………………..

215

7.15.1.

Garantía de Anticipo…………………………………………… Anticipo……………………………………………

215

7.15.2.

Garantía de Cumplimiento…………………………………….. Cumplimiento ……………………………………..

215

7.15.3.

Garantías de Vicios Ocultos………… Ocultos………….. ..………………………. ……………………….

215

7.16. Sábana de Finiquito de Obra…………………………………………. Obra………………………………………….

216

7.16.1.

Anexo 45. Sábana de Finiquito de Obra…………………… Obra……………………

216

7.17. Aviso de Terminación de la Obra……………………………………. Obra ……………………………………. 7.17.1.

Anexo 46. Aviso de Terminación de la Obra

218 218






















































7.21.1. Anexo 49. Inventario de Maquinaria y Equipo de Construcción con el que cuenta el Municipio relacionado con la obra pública…………………………………………………….. pública…………………………………………………….. 7.22. Relación de Plantilla de Personal Técnico y Administrativo Relacionado con la Obra……………………………………………… Obra………………………………………………

227 229

7.22.1. Anexo 50. 5 0. Relación de Plantilla de Personal Técnico y Administrativo Relacionado con la Obra……………………….. Obra………………………..

229

7.23. Lista de Raya………………………………………………………….. Raya …………………………………………………………..

231

7.23.1. Anexo 51. Lista de Raya…………………………………………. Raya ………………………………………….

231

7.24. Identificación Oficial de los Trabajadores …………………………...

234

7.25. Documentación que soporta la Compra de Materiales……………. Materiales …………….

234

7.26. Contrato de Arrendamiento de Maquinaria Complementaria…… Complementaria ……

234

7.27. Cédula detallada de Facturación Factu ración Total de la Obra Ob ra……………….... ………………....

235

7.27.1. Anexo 52. Cédula detallada de Facturación Total de la Obra..

235

7.28. Reporte Fotográfico…………………………………………………… Fotográfico……………………………………………………

237

7.28.1. Anexo 53. Reporte Fotográfico………………………………...... Fotográfico ………………………………......

237

7.29. Bitácora de Obra………………………… Obra……………………………………………………… ……………………………..

239

8. DIRECTORIO…………………… DIRECTORIO……………………………………………… ………………………………………….. ………………..

240






















































1. DISPOSICIONES GENERALES El presente manual tiene por objeto estandarizar los procedimientos para la Integración de Expedientes Técnicos Unitarios de Obra a las Autoridades Municipales, que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los Recursos Estatales y Municipales, con el fin de crear un concepto que facilite la integración de los documentos que conforman los Expedientes Técnicos Unitarios de Obra Pública y propiciando el oportuno cumplimiento de responsabilidades por parte de las Autoridades Municipales. El Municipio debe proporcionar información de transparencia del gasto y rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca a través de los documentos que integran los Expedientes Técnicos Unitarios de Obra Pública. El contar con Expedientes Técnicos permite a los Servidores Públicos salientes; una entrega ordenada y transparente de las acciones de gestión realizadas y de la información que ampara el ejercicio de los recursos públicos recibidos en dicha gestión. A los Servidores Públicos entrantes les permitirá contar con la información suficiente que les permita dar continuidad a las acciones de gestión en beneficio de la sociedad, que como representantes del municipio les corresponden.

2. MARCO NORMATIVO Federal   

Constitución Política Política de los Estados Unidos Mexicanos Mexicanos (CPEUM). Código Fiscal de la Federación (CFF). Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
























































Estatal Constitución Política Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (CPELSO). Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca (LOPLEO). Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (LOPJEO). Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca Oaxaca (LOMEO). Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Oaxaca (LEPEO). Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca Oaxaca (LHMEO). Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca (LCFEO). Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca (LFSEO). Ley de Planeación del Estado de Oaxaca (LPEO). Ley de Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales (LPDASPM). Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca (LRSPEMO). Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para para el Estado de Oaxaca (LTAIPEO). Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes, Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca (LAEAPSABMIEO). Ley del Equilibrio Ecológico Ecológico del Estado de Oaxaca (LEEEO).

         
































































Aplica para los fondos:  

Ramo General 28 Ramo General 33: 



Fondo III-(Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social). Fondo IV-(Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Territorial de los Municipios).

4. ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA PÚBLICA Parte Social Es obligación primordial de la Autoridad Municipal, a través del comité de Planeación Municipal, elaborar el Plan de Desarrollo Municipal, el cual servirá como base, para realizar la priorización de obras anual a través del Consejo de Desarrollo Social Municipal. El Plan de Desarrollo Municipal establece las directrices que deben orientar la elaboración de las propuestas de inversión de las obras a ejecutarse, en primer
























































seguimiento a la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal, quienes serán miembros permanentes con voz y voto, además del Presidente Municipal e Integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez integrado el Consejo de Desarrollo Social Municipal, se realizarán acuerdos tales como: el nombramiento del Contralor Social, calendarización de sesiones de consejo; posteriormente, promover objetivos, estrategias, acciones del fondo, impulsar la participación organizada en la Planeación, Programación y seguimiento, definiendo las obras, proyectos productivos y acciones de fomento que resulten prioritarios que contribuyan al desarrollo micro-regional y regional, así mismo, esta acta, se debe requisitar con las firmas y sellos de las Autoridades Municipales, Integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal y participantes al margen y calce. Artículo 33 de la LCF, Articulo 17 de la LCFEO, Artículo 68 fracción XIV de la LOMEO y los Artículos 64 y 65 de la LPDASPM.

4.1.1. Anexo 1. Acta de Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal En el municipio de______(1)______, Distrito ____(2)______, Estado de Oaxaca, siendo las ___(3)___ horas del día día __(4)___ de __(5)___ del _(6)__, con fundamento en el artículo 68 fracción XIV de la Ley Orgánica Municipal del
























































----------------------------------------ORDEN DEL DÍA: -------------------------------------------1. Pase de lista lista de los los convocados y verificación Secretario(a) Municipal. del quórum legal. 2. Instalación legal de la Sesión.

Presidente(a) Municipal.

3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Información sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Ramo 33 Fondo III).

Secretario(a) Municipal. Módulo de Desarrollo Regional de la CGCOPLADE y/o Representante de la SEDESOL

5. Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM). 5.1. Integrantes y funciones del Consejo.

Módulo Regional

de

Desarrollo

6. Toma de Protesta a los integrantes del Consejo Presidente(a) Municipal de Desarrollo Social Municipal. 7. Información sobre los Ejes Estratégicos Estratégicos y Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo.

Secretario(a) del CDSM

8. Información de los Programas y Estrategias de Inversión del Gobierno Federal y Estatal.

Dependencias Federales y Estatales
























































4.- El representante del Módulo de Desarrollo Regional de la CG-COPLADE y el representante de la SEDESOL informaron sobre los Lineamientos normativos para la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en el presente ejercicio. 5.- El representante del Módulo de Desarrollo Regional, procedió a explicar a los presentes, quiénes serán los integrantes del Consejo Desarrollo Social Municipal y sus funciones, quedando integrado de la siguiente manera: Será presidido por el Presidente(a) Municipal o quien lo supla en el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, quien tendrá voto de calidad en caso de empate. Tendrá como miembros permanentes además del Presidente Municipal, a los integrantes del H. Ayuntamiento, Autoridades Auxiliares del Municipio, Representantes de Centros y Núcleos de Población (Barrios, Colonias, Secciones, etc.), Agrarios, de Organizaciones Económicas del Sector Social y Privado, de Organizaciones de la Sociedad Civil, de Grupos Prioritarios, Comités Comunitarios y otros Comités, así como autoridades comunitarias con presencia y domicilio en el Municipio, quienes tendrán voz y voto. Serán miembros con derecho a voz en este Consejo, los integrantes del Comité de Contraloría Social, el Secretario Municipal, el Tesorero Municipal y el Responsable


























































de las Zonas de Atención Prioritaria Prioritaria (ZAPs); de las localidades con los dos grados de rezago social más alto y en condición de pobreza extrema identificada con el instrumento vigente, previstos en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social. Así como para otras fuentes de financiamiento.

D. Promover la elaboración de estudios y proyectos, así como la integración de expedientes técnicos y unitarios de obras, acciones y proyectos productivos, para dar cumplimiento a las disposiciones de los Lineamientos Generales Gener ales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y a otras fuentes de financiamiento. E. Conocer, promover y, en su caso, definir el uso de hasta un 2% del Fondo de


























































Programas Sociales (SIIPSO) para reportar la aplicación de recursos federales en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y demás herramientas definidas para tal fin. la integración de comisiones de trabajo de acuerdo L. Promover la necesidades y prioridades definidas por el propio CDSM.

a las

M. Elaborar y aprobar su Reglamento Interno a más tardar en el mes de ____ (10)____ del ___(11)___. N. Elaborar y aprobar el programa de trabajo, donde se establezca el calendario de reuniones ordinarias del CDSM. 6.- Una vez informados, de quienes integrarán el Consejo de Desarrollo Social


























































Cuarto.- La sesión para la priorización de obras, acciones y proyectos productivos, se realizará el día __ (16)__ de _(17)___ del _(18)__, a las _(3)___horas, por lo que cada integrante del Consejo, se compromete a presentar pr esentar el acta de selección de obras, acciones y proyectos productivos, realizada en asamblea comunitaria debidamente firmada. 11.- Acto seguido, el C._____(7)___________, Presidente Municipal y del CDSM, declaró clausurada la sesión de Integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal, siendo siendo las ______(19)______ horas del mismo mismo día día de su inicio, inicio, firmando de conformidad al calce y al margen de la presente acta en todas las hojas que la integran, los que en ella intervinieron

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Por el H. Ayuntamiento.


























































C. ______________________ Pdte. Comité del agua. (Nombre, firma y sello)

Representantes Agrarios. C. ______________________

C. _______________________

Pdte. Comisariado de Bienes Comunales. (Nombre, firma y sello)

Pdte. Consejo de Vigilancia. (Nombre, firma y sello)

Otros auxiliares. C.

C.


























































N°. N°.

SE DEBE ANOTAR

11

Año programado para elaborar y aprobar el reglamento.

12

Fecha de elección del comité de la Contraloría Social (día).

13

Mes de elección del comité de la Contraloría Social.

14

Año de elección del comité de la Contraloría Social.

15

Nombre de la titular encargada de la Instancia de la Mujer.

16

Fecha programada para llevar acabo la priorización de obras (día).

17

Mes programado para llevar acabo la priorización de obras.

18

Año programado para llevar acabo la priorización de obras.

19

Hora de término.




























































Acciones en el Seno del Consejo de Desarrollo Social Municipal para su respectivo análisis y priorización; tomando como base las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y de ser factible será aprobada posteriormente por el Presidente Municipal Constitucional, para su ejecución con los recursos del ramo _____(10)____, fondo ______(11)_____ para el ejercicio fiscal ___(12)___,




























































4.2.2. Guía de llenado del Acta de Selección de de Obras y Acciones Acciones N° 1

SE DEBE ANOTAR Nombre de la Localidad.




























































El acta de priorización de Obras, Acciones Sociales Básicas e Inversiones, se deberá integrar al Expediente Técnico en copia xerográfica certificada, verificando que; el formato establecido por la Auditoría Superior del Estado y que el nombre de la Obra o acción se encuentre registrado en las propuestas y figure dentro del orden de las priorizadas, debidamente firmada y sellada por los integrantes del




























































Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. B) Otras fuentes de financiamiento* Consejo

de

Desarrollo




























































8.- En este punto, el Secretario del CDSM, Recibió las Actas de Selección de obras, acciones y proyectos productivos presentadas por los consejeros. Propuestas de Obras, Acciones y/o Proyectos Productivos




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

IMPORTE

SUBTOTAL IVA TOTAL

(15) (16) (17)

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO


REGIDO REGIDOR R DE OBRAS OBRAS P BLICAS BLICAS MUNICIPALES NOMBRE, FIRMA Y SELLO

REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE, FIRMA Y N° DE CÉDULA PROFESIONAL

5.12.2. Guía de Llenado del Presupuesto de Obra (Catálogo de Conceptos) N° SE DEBE ANOTAR 1 Año del ejercicio fiscal. 2 Nombre completo de la obra o acción.




















































N° SE DEBE ANOTAR 6 Clave y nombre de la Localidad. 7 Número del oficio de autorización (convenios Estatales y/o Federales). Número del oficio de notificación de aprobación y autorización (recursos 8 municipales). 9 Clave asignada al concepto presupuestado de la obra o acción. 10 Descripción detallada del concepto presupuestado de la obra obra o acción. 11 Unidad de medida del concepto presupuestado. 12 Cantidad del volumen del concepto presupuestado. 13 Precio unitario del concepto presupuestado. 14 Importe del concepto presupuestado. 15 Importe de suma de todos los conceptos presupuestados. 16 Importe del IVA sobre el subtotal de la obra o acción. 17 Importe total del presupuesto de la obra o acción. 5.13. Presupuesto de Obra (Explosión de Insumos) (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Administración Directa) El presupuesto de obra (Explosión de Insumos) es realizado por el personal técnico del Municipio, y permite conocer el costo de la obra. Una vez que se cuenta con los planos del proyecto, se determinan los volúmenes de obras a través de los generadores de obra y posteriormente, se realiza el análisis de precios unitarios los cuales sirven de base para realizar el cálculo del costo de la obra. Este presupuesto presenta el volumen de los materiales que se calculan emplear en la construcción y el costo por la unidad de medida de cada material, también presenta los jornales de mano de obra que se calcula emplear para la ejecución de los trabajos. Se deberán presentar con firmas y sellos de los integrantes de la Comisión de Hacienda, el Regidor de Obras Públicas Municipales y Responsable Técnico del Municipio, anexando número de cédula profesional y número de licencia de Director Responsable de Obra.




















































5.13.1. Anexo 13. Presupuesto de Obra (Explosión de Insumos) EJERCICIO ____ (1) ____ NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: MUNICIPIO: (3) REGIÓN: (4) DISTRITO: (5) LOCALIDAD: (6)

(2) N° DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN: AUTORIZACIÓN: N° DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN: NOTIFICACIÓN:

(7) (8)

(MATERIALES, MANO DE OBRA, GASTOS INDIRECTOS)

INSUMOS

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

IMPORTE

(9)

( 10 )

( 11)

( 12 )

( 13 )

TOTAL

( 14 )

$ $ $ $

(15) (16) (17) (18)

$ $

(19) (20)

$ $ $ $

(21) (22) (23) (24)

$ $

(25) (26)

$ $ $ $

(27) (28) (29) (30)

TOTAL

$ $

(31) (32)

TOTAL DE APORTACIONES

$

(33)

RESUMEN DE APORTACIONES RESUMEN GENERAL Material Industrializado Material de la Región Mano de obra especializada Mano de obra no especializada Fletes y acarreos

TOTAL APORTACIÓN DEL PROGRAMA

Material Industrializado Material de la Región Mano de obra especializada Mano de obra no especializada Fletes y acarreos TOTAL APORTACIÓN DE OTROS Material Industrializado Material de la Región Mano de obra especializada Mano de obra no especializada Fletes y acarreos

PRESIDENTE MUNICIPAL

S NDICO MUNICIPAL




















































REGIDOR DE OBRAS P BLICAS MUNICIPALES

REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL



RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE, FIRMA Y N° DE CÉDULA PROFESIONAL

5.13.2. Guía de Llenado del Anexo del Presupuesto de Obra por Insumos N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SE DEBE ANOTAR Año del ejercicio fiscal. Nombre completo de la obra o acción. Clave y nombre del Municipio. Clave y nombre de la Región. Clave y nombre del Distrito. Clave y nombre de la Localidad. Número del oficio de autorización (convenios Estatales y/o Federales). Número del oficio de notificación de aprobación y autorización (recursos municipales). Nombre del insumo presupuestado para la ejecución de los trabajos. Unidad de medida del insumo presupuestado. Cantidad del volumen del insumo presupuestado. Precio unitario del insumo presupuestado. Importe del insumo presupuestado. Importe total de los insumos presupuestados. Importe total de los materiales industrializados del presupuesto. Importe total total de los materiales de de la región del presupuesto. Importe total total de la mano de obra especializada especializada del presupuesto. Importe total total de la mano de obra no especializada del presupuesto. Importe total de los fletes y acarreos del presupuesto. Importe total de los insumos del presupuesto. Importe total de los materiales industrializados del presupuesto, financiados con recursos municipales.




















































N° 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

SE DEBE ANOTAR Importe total de la mano de obra no especializada del presupuesto, financiada con recursos municipales. Importe total de los fletes y acarreos del presupuesto, financiados con recursos municipales. Importe total de los insumos del presupuesto, financiados con recursos municipales. Importe total de los materiales industrializados del presupuesto, financiados con recursos de otros (beneficiarios, donaciones, convenios, etc.). Importe total de materiales de la región del presupuesto, financiados con recursos de otros (beneficiarios, donaciones, convenios, etc.). Importe total de la mano de obra especializada del presupuesto, financiada con recursos de otros (beneficiarios, donaciones, convenios, etc.). Importe total de la mano de obra no especializada del presupuesto, financiada con recursos de otros (beneficiarios, donaciones, convenios, etc.). Importe total de los fletes y acarreos del presupuesto, financiados con recursos de otros (beneficiarios, donaciones, convenios, etc.). Importe total de los insumos del presupuesto, financiados con recursos de otros (beneficiarios, donaciones, convenios, etc.). Importe total de las aportaciones.

5.14. Programa de Obra e Inversión Inversión (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra por Contrato y Administración Directa) Este programa es elaborado por el personal técnico del Municipio, presenta de manera desglosada los conceptos programados, y el porcentaje que corresponde a cada concepto por ejecutar. Debe especificar el periodo de ejecución por concepto programado, con fechas de inicio y terminación, comprobando que el periodo de ejecución de la obra coincida con la cédula de información básica, contrato y anexos. Se deberá presentar con firmas y sellos de los integrantes de la Comisión de Hacienda, el Regidor de Obras Públicas Municipales y Responsable Técnico del Municipio, anexando número de cédula profesional y número de licencia de Director Responsable de Obra.






















































Anexo 14. Programa de Obra e Inversión

Sub Auditoría Superior del Estado a cargo de la Planeación y Normatividad Técnica

65




















































5.14.1. Guía de Llenado del Programa P rograma de Obra e Inversión N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SE DEBE ANOTAR Año del ejercicio fiscal. Nombre completo de la obra o acción. Clave y nombre del Municipio. Clave y nombre de la Región. Clave y nombre del Distrito. Clave y nombre de la Localidad. Número del oficio de autorización (convenios Estatales y/o Federales). Número del oficio de notificación de aprobación y autorización (recursos propios). Clave asignada al concepto presupuestado de la obra o acción. Concepto presupuestado de la obra o acción. Unidad de medida del concepto presupuestado. Cantidad del concepto presupuestado. Importe de la inversión del concepto presupuestado. Porcentaje que representa el concepto conc epto del al monto total de la obra o acción. Tiempos calendarizados de ejecución para cada concepto presupuestado.

5.15. Croquis de Macrolocalización (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra o Acción por Contrato y Administración Directa) Es realizado por el personal técnico del Municipio donde se indica de manera legible, el trayecto de acceso a la localidad o Municipio donde será realizada la






















































5.15.1. Anexo 15. Croquis de Macrolocalización EJERCICIO ___ (1) ____

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: MUNICIPIO: REGI REGI N: DISTRITO: DISTRITO: LOCALIDAD:

(2) (3) (4) (5) (6)

N° DE OFICIO OFICIO DE AUTOR AUTORIZA IZACI CI N: N° DE OFICIO DE NOTIFICACI NOTIFICACI N:

(9)

CROQUIS DE VÍAS DE ACCESO A LA POBLACIÓN INDICANDO DISTANCIA Y TIEMPO

SIMBOLOGÍA CARRETERA PAVIMENTADA TERRACERÍA BRECHAS ARROYOS AEROPISTAS

(10)

(7) (8)






















































5.15.2. Guía de Llenado de Croquis de Macrolocalización N°

SE DEBE ANOTAR

1

Año del ejercicio fiscal.

2

Nombre completo de la obra o acción.

3

Clave y nombre del Municipio.

4

Clave y nombre de la Región.

5

Clave y nombre del Distrito.

6

Clave y nombre de la Localidad.

7

Número del oficio de autorización (convenios Estatales y/o Federales). Número del oficio de notificación de aprobación y autorización (recursos propios). Dibujo técnico de la macro ubicación de la obra o acción.

8 9

10 Representación gráfica de la simbología utilizada en el dibujo técnico

5.16. Croquis de Microlocalización (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra o Acción por Contrato y Administración Directa) Es elaborado por el personal técnico del Ayuntamiento, donde se indica de manera legible los puntos de referencia para la localización de la obra o acción dentro de un perímetro delimitado, deberá indicar referencias mínimas como;






















































5.16.1. Anexo 16. Croquis de Microlocalización EJERCICIO ___ (1) ___ NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: MUNICIPIO: (3) REGIÓN: (4) DISTRITO: (5) LOCALIDAD: (6)

(2) N° DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN: AUTORIZACIÓN: N° DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN: NOTIFICACIÓN:

(7) (8)

(9)

INDICAR LOS DETALLES TOPOGRÁFICOS MAS IMPORTANTES Y LOS SERVICIOS URBANOS CON QUE SE CUENTA SIMBOLOGÍA CALLES (10) CAMINOS COLINDANCIAS CONSTRUCCIONES CIRCUNDANTES:
























































5.16.2. Guía de Llenado de Croquis de Microlocalización N°

SE DEBE ANOTAR

1

Año del ejercicio fiscal.

2

Nombre completo de la obra o acción.

3

Clave y nombre del Municipio.

4

Clave y nombre de la Región.

5

Clave y nombre del Distrito.

6

Clave y nombre de la Localidad.

7

Número del oficio de autorización (convenios Estatales y/o Federales).

8

Número del oficio de notificación de aprobación y autorización (recursos propios).

9

Dibujo técnico de la ubicación especifica de la obra o acción.

10 Representación gráfica de la simbología simbología utilizada utilizada en el dibujo técnico. técnico.
























































5.18. Memoria Descriptiva (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra por Contrato y Administración Directa)

Es realizado por el personal técnico del Municipio donde se indica desde lo general del proyecto hasta lo particular y específico del proyecto, terreno, espacios a desarrollar, actividades preliminares necesarias como son la nivelación, corte de taludes y consolidación, así como, muros de contención, las diferentes áreas, la estructura, las instalaciones (en su caso), los acabados y las áreas verdes (en su caso). Se deberá presentar con firmas y sellos de los integrantes de la Comisión de Hacienda, el regidor de obras públicas municipales y Responsable Técnico del Municipio, anexando número de cédula profesional y número de licencia de Director Responsable de Obra. Artículos 20,22,26,31 y 63 fracción II de la LOPSREO. LOPSREO. Art. 61 fracción. V de de la LPDASPM

5.19. Estudios de Ingeniería

( Ramo Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV)

(Obra por Contrato y Administración Directa)

Estos documento son realizados por el personal técnico del Municipio, donde se realizan los trabajos que tengan por objeto proyectar y calcular los elementos de un proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura,
























































PROCESO:

LIC LI C I T A C I Ó N Y
























































6. PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN El Presidente Municipal bajo su responsabilidad y de acuerdo con los artículos 25 y 62 de la LOPSREO, mediante una reunión presentará para su discusión y aprobación la propuesta para determinar la modalidad de ejecución de la obra, ante la Sesión de Cabildo, apegándose para tales efectos en los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Obras antes señalada. En la modalidad de contrato, el ejecutor de la obra es un contratista, el cual se obliga a ejecutar la obra en el tiempo, costo, calidad y alcance especificados en el contrato de obra y sus anexos técnicos. Los contratistas no deben participar en la elaboración de proyecto, la supervisión y el control de calidad de la obra, por ser atribuciones específicas de los Ayuntamientos. No podrán presentar propuestas, ni celebrar contratos aquellos contratistas en las que el servidor público intervenga de cualquier forma en la adjudicación del contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en las que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad.

6.1. Acta de Acuerdo Acuerdo de Acreditación que la Obra Obra encuadra en los
























































6.1.1. Anexo 17. Acta Acta de Acuerdo de Excepción a la Licitación Pública ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ____(1)______, DISTRITO DE _____(2)______, OAXACA. En el Municipio de _______(1)________, siendo las ____(3)____ horas, del día _____(4)_____ de __(5)__ del año ______(6)________, reunidos en ____________(7)_______________ de este Municipio, con el motivo realizar sesión extraordinaria de cabildo para acordar la modalidad contratación de obras, convocada, en cumplimiento a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se procede conforme al siguiente:--------------------------siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA---------------DÍA----------------------------------------------------------------------------------Primero.-Pase Primero.-Pase de lista.---------------------------lista.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.-Declaración Segundo.-Declaración del quórum legal.------------------------------legal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.Tercero.- Instalación de la Sesión del Cabildo.----------------------------Cabildo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Lectura y aprobación del orden del día a que se sujetara la sesión de cab ildo.---------------ildo.---------------Quinto.- Punto único.-Propuesta, análisis de la información y en su caso aprobación, de la propuesta presentada por el Presidente Municipal para la autorización de excepción a la licitación pública para la contratación de la obra pública denominada _________(8)_________ bajo la modalidad de _______(9)________, con recursos del ramo(s)____(10)____, fondo(s) _____(11)_____ del ejercicio fiscal _____(12)_____.----------------_____(12)_____.------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Acuerdos.----------Sexto.- Acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.Séptimo.- Clausura de la sesión del Honorable Ayuntamiento del Municipio de _______(1)________, Distrito de____(2)_____, de____(2)_____, Oaxaca.------------------------Oaxaca.----------------------------------------------------------------------------------- Acto seguido, se procede con con el desahogo de los puntos del orden del día.------------------------------día.---------------------------------


























































__________(8)____________ bajo la modalidad de ______(9)_____, con recursos del ramo ____(10)___, fondo ____(11)____ del ejercicio fiscal _____(12)_____. _____(12)_____. Sexto.- Acuerdos, Séptimo.Séptimo.- Clausura de la sesión del Honorable ayuntamiento del Municipio de _________(1)______Distrito de ________(2)_________Oaxaca.-------------________(2)_________Oaxaca.--------------------------------------------------------------------------Quinto.- Punto único.- propuesta y análisis de la información que presenta el Presidente Municipal para la autorización de la excepción a la licitación pública para la contratación de obra pública denominada __________(8)_________ bajo la modalidad de _______(9)________, con recursos del ramo(s) _____(10)____, fondo(s) _____(11)_____ del ejercicio fiscal _____(12)_____. Acto seguido el Secretario Municipal da lectura al documento que se presenta para su aprobación, relacionado, con la contratación bajo la modalidad de _____(9)______ de la obra _______(8)________, que estará ubicada en _______(17)________, con un costo de _____(18)____.------------------------_____(18)____.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y a lo que establecen los artículos:


























































pudiera comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado o Municipio, así como la operación o seguridad de la obra a ejecutarse; V.- Cuando V.- Cuando el contrato solo pueda celebrarse con una persona determinada, por ser esta la titular de patentes u otros derechos exclusivos; y, VI.- Cuando VI.- Cuando habiendo celebrado dos licitaciones públicas o invitaciones restringidas de un evento, estas se hubieren declarado desiertas. Se propone llevar acabo la excepción a la licitación pública de la obra antes mencionada. En los procedimientos de invitación restringida o de adjudicación directa, se invitará a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos financieros y demás que sean necesarios. Acto seguido el Secretario Municipal Municipal lo somete a votación, el cual es aprobado aprobado con ____(19)_____ votos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y aunado a que _____(20)______ por lo que se ha tomado la


























































6.1.2. Guía de Llenado del Acta de Acuerdo de Excepción a la Licitación Pública N° 1 2 3 4 5 6 7

SE DEBE ANOTAR Nombre del Municipio. Distrito del Municipio. Hora en que llevo a cabo el Acta de Acuerdo. Día en que llevo a cabo el Acta de Acuerdo. Mes en que llevo a cabo el Acta de Acuerdo. Ejercicio fiscal. Lugar donde llevo a cabo el Acta de Acuerdo.


























































Este padrón, tiene por objeto facilitar a la administración pública Municipal, la información completa, confiable y oportuna, sobre las personas con capacidad de prestar servicios para la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, en las mejores condiciones de oferta, con la mejor calidad conforme a su especialidad, capacidad técnica y económica, para obtener las mejores condiciones para contratar, por lo que solo se podrán celebrar contratos con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el padrón y con el registro vigente. Artículo 26A - 26G de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.2.1. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio


























































6.3. Acta de Adjudicación Directa (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra o Acción por Contrato) (Adjudicación Directa) Documento elaborado por el H. Ayuntamiento mediante reunión de Cabildo y posterior a la realización del acuerdo de excepción a la licitación pública correspondiente, donde se analizan las opciones de contratistas de acuerdo al padrón de contratistas del municipio. La Adjudicación Directa del contrato para la realización de la obra, será bajo responsabilidad del titular del Ayuntamiento; el acta de acuerdo deberá contener: la fecha de celebración, el nombre del contratista al cual se le adjudica el contrato




























































Primero.- Pase de lista.- Para lista.- Para dar inicio en el desahogo del orden del día y por instrucciones del C. _________(13)_________ Presidente Municipal, se procedió con el pase de lista; en uso de la palabra el Secretario Municipal C. _________(14)________, procede a pasar lista de los presentes, informando al Presidente Municipal la asistencia de los CC. ___________________________________(15)________________________________________.




























































I.- Peligre I.- Peligre o se altere, la se seguridad guridad del Estado o el orden social, l a economía, los servicios públicos, la salubridad, el medio ambiente de alguna zona o región del Estado o Municipio respectivamente, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor; o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes; II.- Se II.- Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana




























































(nombre, firma y sello)

(nombre, firma y sello)

FE---------------------------------------------------------------------------------- DOY FE-----------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO MUNICIPAL




























































6.4. Invitación (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra o Acción por Contrato) (Invitación Restringida)




























































Se anexan a la presente Descripción completa y detallada de la obra, especificaciones y normas aplicables, planos del proyecto, y pruebas que se realizarán. B. Origen de los recursos. Fuente de financiamiento: ______________(10) ______________ (10) __________________________________________ __________________________________________




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO PT17 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: _____________________ ________________________________ ___________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: ______________________________ ______________________________ FECHA PROG. DE INICIO: __________________________ __________________________ FECHA PROG. DE TÉRMINO: ________________

N°

MATERIAL

VOLUMEN TOTAL DE MATERIALES

UNIDAD

1

MES

MES

MES

MES

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

EMPRESA:_______________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL:__________________________________________




















































ANEXO PT18 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL P ERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: _____________________ ________________________________ ___________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: ______________________________ ______________________________ FECHA PROG. DE INICIO: _________________________ _________________________ FECHA PROG. DE TÉRMINO: ________________

N°

PERSONAL

JORNADAS

1

MES

MES

MES

MES

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

EMPRESA: _______________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________




















































ANEXO PT19 MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE _________________________________ AUTORIZAN SUBCONTRATAR

Municipio: _______________________________________. Por medio de la presente, manifiesto a usted que no se subcontratará parte alguna de la obra. Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

ATENTAMENTE _____________________________ (Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa)




















































ANEXO PT20 MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES Municipio: _______________________________________. Por medio de la presente, doy a conocer a usted la relación de los contratos que nuestra empresa tiene celebrados a la fecha con la administración pública, así como los particulares. DEPENDENCIA O ENTIDAD

OBRA Y UBICACIÓN

MONTO CONTRATADO

MONTO EJERCIDO

________________ ________________ ________________

___________ ___________ ___________

_____________ _____________ _____________

___________ ___________ ___________

MONTO POR EJERCER _____________ _____________ _____________

AVANCE FÍSICO ___________ ___________ ___________

TOTALES

NOTA: En caso de no tener contratos celebrados con la administración pública así lo deberá señalar y se deberá anexar cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad técnica requerida.

Sin más por el momento, quedo de usted.





















































ANEXO PT21 MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA O AXACA

Municipio: _______________________________________. Presente Por este conducto, bajo protesta de decir verdad, manifiesto conocer la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de no encontrarme dentro de ninguno de los supuestos del artículo 32 de la citada Ley.























































ANEXO PT22 MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Municipio: _______________________________________. Presente Por este conducto, bajo protesta de decir verdad, manifiesto conocer el Código Fiscal de la Federación y de no encontrarme dentro de ninguno de los supuestos del artículo 32-D del citado código.























































ANEXO PE1 MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES Municipio: _____________________________________. Presente Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________ del _______ emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de ____________________, relativa a la licitación pública n° _____________ paquete n° ____________ referente a la la construcción de la obra de _____________________. Sobre el particular el suscrito ____________ en mi calidad de _______________, manifiesto a usted lo siguiente: 1. Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 2. La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta licitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición. 3. Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las bases de licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que fue proporcionado por el H. Ayuntamiento Constitucional de ___________________________, así como las especificaciones complementarias. 4. Hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.






















































del fallo, así mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de ejecución de la obra (anexo 14) proposición técnica (sobre n° 1) y programa de montos mensuales (anexo 10), propuesta económica (sobre n° 2) desglosados por conceptos debiendo ser congruentes con los presentados por partidas en esta propuesta. 8. Que nuestro Director Responsable de Obra será el __________________, con licencia vigente n° ________________________. 9. Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las bases de licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable que se entregan al H. Ayuntamiento Constitucional de _____________. 10. Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se exponga a la ley, aceptándose en lo conducente a la licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven. 11. Nuestra proposición se presenta con un importe total de $_________ (importe con letra) (sin IVA), cuyo desglose y resumen aparece en “el c atálogo de conceptos” del anexo 2, 2 , propuesta económica sobre n° 2, siendo el plazo de ejecución de _________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que el H. Ayuntamiento Constitucional de ___________________ de por escrito al contratista; así mismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al H. Ayuntamiento Constitucional de ____________________, a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna. 12. En caso de que que el representante legal de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quien exhibirá






















































___________________, otorgado ante notario público _____________________ de _________________ ______________________________________. NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE REPRESENTANTE LEGAL

número Lic.

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

NOTA : E s te documento documento se deberá presentar en hoja membret membretada ada de la la empres empres a o pers pers ona físi ca partic partic ipante. ipante.

ANEXO PE2 CATALOGO DE CONCEPTOS Municipio: _______________________________________. Presente CUANTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN LICITACIÓN N°: ______________________ PAQUETE N°: ______________________ EMPRESA: __________________________________________________________________ OBRA: __________________________________________________________________ UBICACIÓN: __________________________________________________________________

CLAVE

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PARTIDA

UNID

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE






















































ANEXO PE3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INVITACIÓN INVITACIÓN N°: ____________________________ PAQUETE N° ___________________________ EMPRESA: __________________________________________________________________________ OBRA: __________________________________________________________________________ UBICACIÓN: __________________________________________________________________________ CLAVE DEL CONCEPTO:_____________________ UNIDAD: _______________________________ CONCEPTO: __________________________________________________________________________ MATERIALES N°

MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

IMPORTE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

IMPORTE

UNID

CANTIDAD CANTIDAD

COSTO COSTO

IMPORTE IMPORTE

SUMA DE MATERIALES

MANO DE OBRA N°

CATEGOR A O CUADRILLA

SALARIO

REND

SUMA DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO N°

DESCRIPC DESCRIPCII N

REND

SUMA DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
























































ANEXO PE5 FACTOR DE ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD LICITACIÓN N°: ____________________________

PAQUETE N° ___________________________

OBRA:

A.- COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA B.- COSTO TOTAL DE INDIRECTOS C.- COSTO POR FINANCIAMIENTO D.- COSTO POR UTILIDAD BRUTA E.- CARGO POR UTILIDAD NETA

$ $ $

(CD) (CI) (CF)

$

(CU)

% % % % %

A.- FACTOR DE SOBRE COSTO FACTOR= FACTOR= ((1+FI/100) (1+FF/100) 1+FU/100-1)100

%
























































ANEXO PE6 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS LICITACIÓN N°: ____________________________

OBRAS ________________________ ________________________

PAQUETE N° ___________________________

LOCALIDAD _____________________ _____________________

MUNICIPIO ______________________ ______________________

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA: _____________________________________________ _________________________________________________________________ ____________________ CONCEPTO CONCEPTO

IMPORTES IMPORTES POR ADMINISTR ADMINISTRACI ACI N

Honorarios, sueldos y prestaciones

Central

1.-

Personal Directivo

2.-

Personal Técnico

3.-

Personal Administrativo

4.-

Personal en Tránsito

5.-

Cuota patronal de seguro social pagada por los conceptos 1 al 4

6.-

Prestaciones que obliga la Ley Federal del T rabajo por los conceptos 1 al 4

7.-

Pasajes y viáticos (Subtotales) Depreciación, mantenimiento y rentas

1.-

Edificios y locales

2.-

Locales de mantenimiento y guarda

3.-

Bodegas

4.-

Instalaciones generales

5.-

Muebles y enceres

6.-

Depreciación o renta y operación de vehículos

Obra

%
























































ANEXO PE7 ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO Ejemplo para la determinación del costo de financiamiento sobre precio de costo directo más indirectos, en cada caso el licitante lo aplicará según las condiciones particulares del concurso, expuesta en sus respectivas bases, también tomará en cuenta que debe de determinar este % sobre CD+CI. NOMBRE DEL PROYECTO: _________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________ ________ PROGRAMA: ________________________________ ________________________ ________ SUBPROGRAMA: ____________________________ ____________________________ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: _____________________ __________________________________ _____________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: ________________________________ ________________________________ FECHA: ________________________________ ________________________ ________ N° DE LICITACIÓN: ___________________________ ___________________________ IMPORTE CONTRATADO INDIRECTOS Y UTILIDAD INDIRECTO IMPORTE DE INDIRECTO

130.00 30.00 % 15.00 % 15.00

COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO + INDIRECTO ANTICIPO TIEMPO DE EJECUCIÓN

EJECUC EJECUCII N DE LA OBRA

100.00 115.00 30.00 % 3 MESES

MESES MESES JUN

JUL

AGO

40.00%

40.00%

20.00%

COSO DIRECTO + INDIRECTOS

46.00

46.00

23.00

A) ACUMULADO MENSUAL MENSUAL

46.00

92.00

115.00

SEP

EGRESOS CONTRATISTA 115.00

OCT

DIC
























































ANEXO PE8 DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD Ejemplo para el cálculo Uneta.- Utilidad neta pretendida por el interesado en particular para la licitación de que se trate. Uneta= Porcentaje propuesto arbitrariamente por el licitante. Ejemplo:

Uneta= 6.00% La utilidad “deber á considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas” PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) PTU= 1.10 (Uneta) DONDE: UB= UTILIDAD BRUTA SUSTITUYENDO VALORES:

PTU= 0.10 x 6.00 %= 0.60 %
























































ANEXO PE9 ANÁLISIS DE COSTO HORARIO HOJA ______ DE ______

MAQUINARIA:

REFERENCIA

MARCA:

HOJA DE

MODELO:

CLAVE:

EMPRESA:

FORMULÓ: DATOS GENERALES

Va= Valor de la Adquisición

$___________________ $___________________

Pn= Potencia nominal

Vl= Valor de llantas

$___________________ $___________________

Tipo de combustible

Vm= Valor neto= Va – Va – Pn

$___________________ $___________________

Pc= Precio de combustible

Vr= Valor de rescate (Vm*-%)

$___________________ $___________________

Gh= Cantidad de combustible

$

/litro litros/hora

Consumido por hora I= Tasa de interés*

%/año

S= Primas de seguros **

%/año

Ah= Cantidad de lubricante

litros/hora

Consumido por hora Ko= Factor de mantenimiento Ve= Vida útil

Horas

Ga= Consumo de cambios

$

/litro

De aceite Hea= Tiempo trabajado por año

Horas

Pa= Precio del aceite S I litro

litros

NOTA: Las horas corresponden a tiempo efectivo de trabajo.

Cargos Fijos Deprecicación D= (Vm

Vr) / Ve =

Activa

Inactiva

En espera


























































ANEXO PE10 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: _____________________ _________________________________ ____________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: ____________________ _______________________________ ___________ FECHA PROG. DE INICIO: __________________________ __________________________ FECHA PROG. DE TÉRMINO: _________________

CODIFICACIÓN

CONCEPTO

U N I D

MES IMPORTE TOTAL

MES

SEMANAS 1

2

3

MES

SEMANAS 4

5

6

7

MES

SEMANAS 8

9

10

11

SEMANAS 12

13

14

15

16


























































ANEXO PE11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: ______________________ __________________________________ ____________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: ________________________________ ________________________________ FECHA PROG. DE INICIO: __________________________ __________________________ FECHA PROG. DE TÉRMINO: __________________

N°

CONCEPTO

UNID

IMPORTE TOTAL DE JORNADAS

1

MES

MES

MES

MES

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


























































ANEXO PE12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: _____________________ __________________________________ _____________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: ________________________________ ________________________________ FECHA PROG. DE INICIO: __________________________ __________________________ FECHA PROG. DE TÉRMINO: __________________

N°

MAQUINARIA Y EQUIPO

HORAS EFECTIVAS 1

MES

MES

MES

MES

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


























































ANEXO PE13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: _______________________ _________________________________ __________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: _______________________________ _______________________________ FECHA PROG. DE INICIO: _________________________ _________________________ FECHA PROG. DE TÉRMINO: _________________

N°

MATERIAL

VOLUMEN TOTAL MATERIALES

IMPORTE TOTAL DE MATERIALES

MES

MES

SEMANAS 1

2

3

MES MES

SEMANAS 4

5

6

7

MES

SEMANAS SEMANAS 8

9

10

11

SEMANAS 12

13

14

15

16


























































ANEXO PE14 PROGRAMA DE MONTO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ REGIÓN: ________________________________ ________________________ ________ DISTRITO: _____________________ _________________________________ ____________ MUNICIPIO: ________________________________ ________________________ ________ LOCALIDAD: ____________________ _______________________________ ___________ FECHA PROG. DE INICIO: __________________________ __________________________ FECHA PROG. DE TÉRMINO: _________________

MES N°

PERSONAL

MES

SEMANAS

JORNADAS 1

2

3

MES

SEMANAS 4

5

6

7

MES

SEMANAS 8

9

10

11

SEMANAS 12

13

14

15

16




























































ANEXO PE15 RESUMEN DE IMPORTE POR OBRA Y POR PARTIDAS DE LA PROPUESTA LICITACIÓN N°:

______________________

PAQUETE N°: ____________________




























































ANEXO PE16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LAS L AS PROPOSICIONES POR PARTIDA LICITACIÓN N°:

______________________

PAQUETE N°: _____________________




























































ANEXO PE17 PLANOS Y CROQUIS SELLADOS Y FIRMADOS EN ESTE ANEXO SE AGREGARÁN LOS CROQUIS Y PLANOS DE LA OBRA,




























































Nombre, firma y sello Presidente Municipal

C. _________________(12)__________________

Regidor de Hacienda Municipal

C. _________________(13)__________________




























































N° SE DEBE ANOTAR 18 Hora de terminación del acta. 19 Nombre del distrito.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quinta: Quinta: Anticipos El “Municipio” otorga un anticipo por la cantidad de $_____(54)____ que representa el ___(55)_____% del monto total del contrato, queda establecido que el anticipo señalado, es contemplado en la convocatoria de licitación pública y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por el contratista dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento para que el contratista realicé en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas , almacenes , bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos gastos de traslado de la la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. El anticipo se entregara a el contratista el día ___(56)____ de __(57)____ del __(58)___, previa entrega que efectué este a la dependencia dependencia de la garantía a que se alude en la cláusula___(59)____; y el comprobante correspondiente; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; cuando “El Contratista” no entrega la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. El anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionadas con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen (30%) sobre el monto total de las mismas debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, para tales efectos “El Municipio” en su caso, efectuará la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia. Si “El Contratista” no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo destina a fines distintos de los pactados, pagará a “El Municipio” , gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto de prórroga de créditos fiscales y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Municipio”. Sexta: Forma de pago. De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con el Estado de Oaxaca; las partes convienen que el pago de las obras contratadas a precio alzado, se realizará previa verificación de la obra o trabajos totalmente terminados, conforme al plazo establecido contractualmente y de conformidad con el proyecto, proyecto, especificaciones, normas de calidad en el expediente técnico autorizado. “El Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo al pago q ue se realice aplique las siguientes deducciones: 1. Amortización del anticipo (_60__%). 2. Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe total total del contrato sin I.V.A. Dichas retenciones las realizará la Tesorería Municipal y conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Se retendrá el dos al millar (0.2%) para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, por concepto de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras conforme a lo establecido en convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Séptima: Séptima: Garantías. “El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantías: a) Por los anticipos anticipos que en su caso reciban deberán deberán constituirse con antelación al al inicio de las obras y será por el 100% del monto de los anticipos. b) Por el cumplimiento cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá constituirse con antelación al inicio de los trabajos y será por el 10% del monto total de la obra. c) Por los vicios ocultos por un periodo de doce meses contados contados a partir de la fecha de entrega recepción de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Para garantizar la correcta inversión del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 100% del monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la Tesorería




















































y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta que “El Contratista” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra. Octava: Modificación del contrato. Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio” y deberá efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al órgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca dentro de los diez días hábiles a su celebración. Novena: Representantes de las partes. “El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los

trabajos, en el sitio de realización de los mismo, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del profesional ó técnico designado por el contratista y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de la correspondiente convocatoria. “El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisión, que tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. Asimismo, convienen que en caso de que “El Municipio”, contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, “El Contratista”, otorgará a éste las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. Las partes convienen que la bitácora de obra formara parte de este contrato. Décima: Responsabilidades del Contratista. “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la

obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectúen a satisfacción de “El Municipio”, así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en la cláusula séptima de este contrato. Es facultad de “El Municipio” , realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación. Asimismo, en virtud de que “El Contratista” es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el gobierno. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “El Contratista”. Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá de contar con el c onsentimiento de “El Municipio” .




















































trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la verificación, los trabajos mal ejecutados se tendrán por no realizados. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” podrá retener el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que está en su monto total sea la indicada. Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas señaladas, también como pena convencional deberá cubrir a “El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del c ontrato, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de “El Municipio” . Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “El Municipio” podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, en cantidad líquida y cierta, además de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Décima segunda: Suspensión Temporal. “El Municipio” podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. Para tales efectos “El Municipio” emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por “El Contratista”, en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha pre vista para la reanudación de los trabajos. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. Décima tercera: Rescisión tercera: Rescisión Administrativa de Contrato. “El Municipio” podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los

términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento. En relación con lo anterior, “El Municipio” determinará la rescisión administrativa, cuando “El Contratista” no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “El Municipio” crea o puede crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en perjuicio de “El Municipio” , si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente instrumento. Cuando “El Municipio” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente: “El Municipio” comunicará a “El Contratista” la rescisión del contrato en forma fehaciente por escrito de acuerdo a los artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido el término referido, “El Municipio” , considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “El Contratista”, resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondrá el pago de las penas convenidas. Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescisión de contrato, por parte de “El Municipio” , éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse c argo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez




















































En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “El Municipio” y “El Contratista” convienen en que aquella procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. Décima cuarta: Recepción de obra. Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento. “El Contratista” comunicara a “El Municipio” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que dentro del plazo de veinte días verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos “El Municipio” contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Décima quinta: quinta: Discrepancias. En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados designados por cada una de ellas en la cláusula novena se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes. La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde desde ahora total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes. Décima sexta: sexta: Legislación. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. En lo no previsto por los los ordenamientos antes citados, citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Décima séptima: Jurisdicción y tribunales competentes. Para la interpretación y cumplimiento de las las cláusulas del presente contrato, contrato, las partes se someten someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables del el Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razón de su domicilio prese nte o futuro o por cualquier otra causa.




















































Por “El Municipio”

_______________________________ Presidente Municipal (Nombre, firma y sello)

___________________________ Síndico Municipal (Nombre, firma y sello)

_________________________ Regidor de Hacienda (Nombre, firma y sello) Por “El Contratista”

Representante Legal (Nombre, firma y sello) Por “Los Testigos”

____________________ _____________________________ _________ Testigo (Nombre, firma)

___________________ _____________________________ __________ Testigo (Nombre, firma)






















































6.17.3. Guía de Llenado del Contrato de Obra Pública a Precio Alzado Alzado No. SE DEBE ANOTAR 1 Número de contrato. 2 Nombre del Municipio. 3 Nombre del Distrito. 4 Nombres del Presidente Municipal y Síndico Síndico Municipal. 5 Nombre de la empresa o Persona Física. 6 Nombre del Representante legal. Cargo del Representante de la empresa (Administrador, Representante o 7 Persona física). 8 Domicilio fiscal de la empresa o Persona Física. 9 Domicilio del municipio (Nombre de la la calle, No., Colonia, C.P.). C.P.). Proceso mediante el cual se adjudica el contrato: (licitación pública, invitación 10 restringida a cuando menos tres contratistas o adjudicación directa). 11 Fecha del acta de fallo. fallo. 12 Mes del acta de fallo. 13 Año del acta de fallo. 14 Ejercicio Fiscal del Presupuesto de Egresos. 15 Nombre del ramo al que corresponde el fondo. 16 Nombre del fondo al que corresponde el recurso. 17 Año del ejercicio Fiscal al que corresponde el recurso. 18 Número de oficio de autorización del recurso municipal. 19 Fecha del oficio de autorización. Cuando se realice con mezcla de recursos, se anotara el número de oficio de 20 notificación de aprobación.






















































No. SE DEBE ANOTAR 32 Fecha del registro público de comercio. 33 Número de clave de la credencial de elector del representante legal. En caso que el contrato sea para una persona física (acredita su legal existencia con la escritura pública número ____ de fecha _____ de _____ de 34 201______, otorgada ante la fe del licenciado _______notario público No. ______ en la Ciudad de _________, y que se encuentra debidamente inscrita en el registro público de comercio en la ciudad de ______). 35 Si es Persona física o Persona moral. 36 Registro federal de contribuyentes del contratista. 37 Número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Número de registro ante la Cámara Mexicana de la Industria de la 38 Construcción, este punto es opcional. opcional. 39 Nombre de la obra a contratar. 40 Nombre de la Localidad donde se ubicara la obra. 41 Nombre de la obra y partidas que intervienen. 42 Importe contratado sin IVA, con número y letra. Importe correspondiente al 16% de IVA del monto contratado con número y 43 letra. 44 Importe total del contrato, con IVA incluido, con con número y letra. 45 Importe de la aportación que hará el municipio, con número y letra. Cuando la obra se realice con mezcla de recurso se anotará (Aportación 46 estatal $___________ y aportación federal $____________). 47 Número de días naturales en el que se programó la ejecución de la obra. 48 Fecha de inicio de los trabajos para ejecutar la obra. 49 Mes programado de inicio de los trabajos de la obra. 50 Ejercicio fiscal en el que se inicia los trabajos de la obra. 51 Fecha en que se programó finalizar los trabajos de la la obra.






















































No. SE DEBE ANOTAR 62 Mes con letra en el que se efectúa la firma del contrato. 63 Ejercicio fiscal con letra en el que se firma el contrato. 6.18. Anexos del Contrato (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra por Contrato) (Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa) Los anexos del contrato son la documentación presentada por el contratista en hojas membretadas ante el Ayuntamiento, describen de forma pormenorizada la obra que deba ejecutarse, se integran por los siguientes documentos: Proyecto Ejecutivo, Especificaciones, Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios (tarjetas de precios unitarios), Programa General de Ejecución e Inversión de los Trabajos y Calendario de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos. Se deberán presentar los anexos al contrato de obra pública, con firma del contratista. Artículo 50 y 51 fracción VI de la LOPSREO.

6.18.1. Presupuesto de Obra Es elaborado por el contratista en hojas membretadas, en el cual se desglosan las partidas, conceptos de obra, unidad de medida, cantidad, precio unitario, importe por concepto y costo total de la obra, conteniendo encabezado con los datos de la obra. Se deberá presentar anexo al contrato de obra pública, con firma del contratista.






















































CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD P.U. CON LETRA ________________________________________ (Nombre firma y sello del contratista y/o representante legal)

IMPORTE $

SUBTOTAL

$

IVA

$

TOTAL

$

NOTA: Este documento es emitido por el contratista y se deberá presentar en hoja membretada, anexo al contrato de obra.

6.18.2. Análisis de Precios Unitarios






















































6.18.2.1. Anexo 33. Tarjetas Tarjetas de Análisis Análisis de Precios Precios Unitarios (ANEXO DEL CONTRATO) OBRA: CONTRATISTA: CONTRATISTA: MUNICIPIO: UBICACIÓN: N° DE CONTRATO:

(1) IMPORTE DEL CONTRATO: PERIODO DE EJECUCIÓN: IMPORTE DEL ANTICIPO: FECHA DEL CONTRATO:

(2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (10) Código

Partida:

Concepto

Unidad

A01

Costo

Cantidad

Importe

%

Análisis N°: ______

Análisis: C02 Excavación a …. EQUIPO Y HERRAMIENTA EQ0000000001 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA % SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA % BÁSICOS CUAD0000002 CUADRILLA B (CABO+PEON) % SUBTOTAL: BÁSICOS %

HRS

$

$ $

JOR

$

$ $

Costo Directo:

%

$

INDIRECTOS

%

$

SUBTOTAL FINANCIAMIENTO

$ %

SUBTOTAL UTILIDAD SUBTOTAL

$ $

%

$ $
























































6.18.3. Programa General General de Ejecución e Inversión de los Trabajos Es elaborado por el contratista en hoja membretada, contiene el calendario de avance de obra desglosado por concepto, de acuerdo al periodo de ejecución que marca el contrato de obra; el encabezado deberá contener los datos de la obra. Se deberá presentar anexo al contrato de obra pública, con firma del contratista. Artículo 50 y 51 fracción VI de la LOPSREO.

6.18.3.1. Anexo 34. Programa Calendarizado de la Ejecución de los Trabajos (ANEXO DEL CONTRATO) OBRA: CONTRATISTA: CONTRATISTA: MUNICIPIO: UBICACIÓN: N° DE CONTRATO:


(2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (10) CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

IMPORTE TOTAL 1

MES

MES

MES

MES

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
























































6.18.4. Calendario de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos Trabajos Se elabora por el contratista en hoja membretada, el cual contiene el calendario desglosado por mes y por concepto, especificando los importes de los mismos, indicando el programa a ejecutar en cada mes; el encabezado deberá contener los datos de la obra, nombre y firma al calce del contratista, se integra y forma parte del contrato de obra pública. Artículo 50 y 51 fracción VI de la LOPSREO.

6.18.4.1. Anexo 35. Calendario de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos (ANEXO DEL CONTRATO) OBRA: CONTRATISTA: CONTRATISTA: MUNICIPIO: UBICACIÓN: N° DE CONTRATO:


(2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

CALENDARIO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TRABAJOS (10) MES CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

IMPORTE TOTAL

MES

SEMANAS 1

2

3

MES

SEMANAS 4

5

6

7

MES

SEMANAS SEMANAS 8

9

10

11

SEMANAS 12

13

14

15

16
























































6.18.5. Guía de Llenado de los Anexos Anexos al Contrato N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SE DEBE ANOTAR Nombre de la obra. Nombre del Contratista. Nombre del Municipio. Lugar donde se ejecuta la obra. Número de identificación del contrato de obra. Importe del contrato de obra (con número). Periodo de ejecución de la obra según el contrato (día, mes y año de inicio) -(día, mes y año de termino). Importe otorgado por concepto de anticipo (con número). Fecha del contrato (día, mes y año). Este documento podrá ser modificado por cada contratista, atendiendo las características, complejidad y magnitud de los trabajos, así como a las reglas de operación, lineamientos y requerimientos del contratante.

6.19. Convenios Adicionales (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV)
























































Se deberá presentar con firmas y sellos del Presidente municipal y del contratista, al calce y margen. Artículo 52 de la LOPSREO.

6.19.2. En monto Este Convenio se lleva a cabo en las oficinas del H. Ayuntamiento, previo análisis por responsable técnico de Ayuntamiento y el residente de obra, cuando por algún motivo durante el proceso de ejecución de la obra, se requiera la ejecución de conceptos fuera del proyecto programado o se requiera incremento en monto del estipulado en el contrato de obra, el Presidente Municipal, bajo su estricta responsabilidad y por razones fundadas, podrá modificar el Contrato de Obra Pública mediante la suscripción de convenios; siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente no rebase el 25% del monto pactado en el contrato original, ni impliquen variaciones substanciales del proyecto originalmente autorizado. Se deberá presentar con firmas y sellos del Presidente Municipal y del contratista, al calce y margen. Artículo 52 de la LOPSREO.
























































PROCESO:

E J E CUCI CUCIÓ ÓN Y COMPROBACIÓN


























































7. PROCESO EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN 7.1. Documentación Comprobatoria Son los documentos que respaldan y garantizan todos los gastos que realiza el Ayuntamiento para la ejecución de la obra; en las obras por contrato esta etapa está integrada por los pagos efectuados al contratista y están conformados por el anticipo, las estimaciones, las cuales están conformadas por la factura de la estimación, cuerpo de la estimación, números generadores, croquis de localización de los trabajos, soporte fotográfico, notas de bitácora, garantía de anticipo, garantía de cumplimiento, garantía de vicios ocultos, sabana de finiquito, aviso de terminación de la obra, acta de entrega recepción del contratista al municipio, acta de entrega recepción del municipio al comité de obra o a mantenimiento.


























































7.2.1.

Anexo 36. Oficio de Disposición de Inmuebles OFICIO NÚMERO: _________(1)________ ASUNTO: DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE. ______(2)____, Oaxaca, a __(3)__ de ____(4)____ de __(5)__

C. __________________________ (6) ____________________ REPRESENTANTE LEGAL DE _____________(7)__________ P R E S E N T E. Por medio del presente y conforme a lo estipulado en el Art. 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, comunico a usted, que con fecha __(8)__ del mes de ___(9)__ del año __(10)__, queda a su disposición el inmueble, con domicilio en ________(11)________, con c on motivo del inicio de los trabajos correspondientes a la obra pública denominada “______(12)______” relacionada con el contrato de obra No._______(13)______ de


























































7.3. Oficio de Inicio de los Trabajos (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra por Contrato) (Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa) Es elaborado por el contratista, en él hace del conocimiento la contratante; la fecha de inicio de los trabajos, la cual deberá ser congruente con el periodo de ejecución pactado en el contrato de obra. La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada y para este efecto la dependencia, entidad o ayuntamiento, oportunamente pondrán a disposición del contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo.


























































7.3.2. Guía de Llenado de Oficio de Inicio de Trabajos N°

SE DEBE ANOTAR

1

Nombre del Municipio.

2

Fecha en que se elabora el oficio (día).

3

Mes en que se elabora el oficio.

4

Año en que se elabora el oficio.

5

Nombre del Presidente Municipal.

6

Nombre del Municipio.


























































indicar también el número de contrato, fecha del mismo, periodo de ejecución, importe bruto, IVA e importe neto a cobrar. Se deberá presentar con firmas y sellos de la Comisión de Hacienda, Tesorero Municipal y el contratista. Artículo 53 de la LOPSREO.

7.5. Estimaciones de la Obra (Ramo 28, Ramo 33 Fondo III y IV) (Obra por Contrato) (Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa)




























































estimación, periodo de la misma, número de contrato, fecha, periodo de ejecución, importe bruto, IVA e importe neto a cobrar. Se deberán presentar con firmas y sellos de la Comisión de Hacienda, Tesorero Municipal, y el contratista.




























































RESUMEN DE ESTIMACIÓN IMPORTE CON P.U. DE CATALOGO IMPORTE VOL. EXCEDENTES AL CONTRATO IMPORTE CON P.U. EXTRAORDINARI OS TOTALES

ESTA ESTIMACIÓN $ $ $ $

ACUMULADO A ACUMULADO ESTIMACIÓN EN ESTA ANTERIOR ESTIMACIÓN $ $ $ $

$ $ $ $

POR EJERCER $ $ $ $




























































N°

SE DEBE ANOTAR

5

Número de identificación del contrato de obra.

6

Importe del contrato de obra (con número).




























































UBICACIÓN:

(4) (5)

N° DE ESTIMACIÓN: ESTIMACIÓN: PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:

N° DE CONTRATO: IMPORTE DEL CONTRATO:

(9) (10)

(6)

FECHA DE ELABORACIÓN: ELABORACIÓN:

(11)




























































7.8.2. Guía de Llenado Llenado del Cuerpo Cuerpo de Estimación Estimación N° 1 Nombre de la obra. 2 Nombre del Contratista.

SE DEBE ANOTAR




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. DIRECTORIO COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO LXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA Dip. Eva Diego Cruz Dip. Laura Vignon Carreño Dip. Gustavo Marín Antonio Dip. Javier Velásquez Guzmán Dip. Juan Bautista Olivera Guadalupe AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA Auditor Superior del Estado L.E. Carlos Altamirano Toledo Sub Auditoría Superior del Estado a cargo de la Fiscalización L.C.P. Ramón Ernesto Icazbalceta Carrete Sub Auditoría Superior del Estado a cargo de la Planeación y Normatividad Técnica L.C.P. Jaime Ramón Ruíz Luría Secretaría Técnica M.A. Mario López Arenas Dirección de Auditoría al Desempeño L.E. Vladimir Campos Gallardo Dirección de Auditoría de Cumplimiento Financiero L.C.P. Saúl Díaz García Dirección de Auditoría de Inversiones Físicas Arq. Álvaro Gerardo Aquino Aquino Viruel Dirección de Control Presupuestal Lic. René Fuentes Cruz Dirección de Seguimiento y Evaluación Arq. José Alfredo Díaz Díaz Dirección de Planeación y Normatividad Técnica L.A. Jairo Ortiz Jiménez Unidad de Asuntos Jurídicos Lic. Leopoldo Andrés Barrera Sánchez Unidad de Administración L.C.P. Manuel Pérez González.

Auditoría Superior del Estado de Oaxaca





































































































Boulevard Eduardo Vasconcelos No. 617 Barrio de Jalatlaco, Oaxaca C.P. 68080 Tel. (01) 951 50 22 600 [email protected] www.aseoaxaca.gob.mx

3_Manual para la Integración de Expedientes Técnicos Unitarios de Obra Pública de los Municipios del Estado de Oaxaca - trabajo (1).docx

Recommend Documents