TEST NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LEY 30/ 2007, de 30 Oct.). 1) La presente ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de.... (señalar respuesta falsa).... A) Libertad de acceso a las licitaciones. B) Publicidad y transparencia de los procedimientos. C) No discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. D) Sólo son ciertas B y C. 2. Señalar la respuesta correcta. A) Son contratos del Sector Público, y en consecuencia están sometidos a la presente ley los contratos onerosos y gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el art 3. B) También están sujetos a la presente ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del Sector Público que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el art 17. C) Ambas son ciertas. D) Sólo es cierta B, añadiendo que también están sujetos a la ley los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras públicas en los casos del art 250. 3. A los efectos de ésta ley, no se considera que forman parte del Sector Público..... A) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la S.S. B) Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta de las entidades mencionadas en las letras a) a f) del art 3.1, sea como mínimo del 45 por ciento. C) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia, a los que se refiere la Ley 30/ 92 y la LBRL. D) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la S.S 4. A los efectos de ésta ley tendrán la consideración de Admones Públicas las entidades de derecho público vinculadas a una o varias admones públicas o dependientes de las mismas, que cumplan alguna de las características siguientes: (señalar respuesta falsa).... A) Que su actividad principal no consista en la producción, en régimen de mercado, de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo. B) Que efectúen operaciones de redistribución de la renta y la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. C) Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. D) Que tengan carácter instrumental para la consecución de fines industriales y mercantiles. 5. Están incluidos dentro del ámbito de la presente ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas... A) Las relaciones de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. B) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio cuya utilización por los usuarios requiere el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. C) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. D) Ninguno de los anteriores. 6. La nueva ley de contratos es A) Ley 31/ 2007 de 29 Octubre. B) Ley 31/ 2007 de 30 octubre. C) Ley 30/ 2007 de 29 Octubre. D) Ley 30/ 2007 de 30 de Octubre. 7. En relación al contrato de concesión de obras públicas, es falso que...
A) Tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el Art. 6 (que regula el contrato de obras). B) Incluye la restauración y reparación de construcciones existentes, aunque no la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, que serán objeto de otro contrato distinto. C) El contrato se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista. D) El contrato podrá prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal. 8. En relación a los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, podrán contener alguna de las siguientes prestaciones (señalar respuesta falsa)... A) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o gestión. B) La gestión parcial del mantenimiento de instalaciones complejas. C) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. D) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Admón. del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. 9. No son contratos sujetos a una regulación armonizada: A) Los de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado en todo caso. B) Los contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor estimado sea igual o superior a las cuantías indicadas en los arts. 14 y ss. , siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. C) Los contratos subvencionados por las entidades mencionadas en los apartados anteriores. D) Los que tengan por objeto la compra, desarrollo, producción o coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los organismos de radiodifusión. 10. Sí son contratos sujetos a una regulación armonizada... A) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva o éste en el ejercicio de su actividad propia. B) Los incluidos dentro del ámbito definido por el art 296 del Tratado Constitutivo de la C.E que se incluyan en el sector de la defensa. C) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente. D) Ninguno de los mencionados se considera sujeto a regulación armonizada. 11. Están sujetos a regulación armonizada: A) Los contratos de obras públicas y los contratos de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a 5. 278. 000 euros. B) Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 211.000 euros , cuando se trate de contratos adjudicados por la AGE , sus OOAA, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la S.S. C) Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 137. 000 euros cuando se trate de contratos distintos de los mencionados en B ) , por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto. D) Todos están sujetos a regulación armonizada. 12. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: A) 137. 000 Euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la AGE, sus OOAA, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la S.S. B) 211.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entes, organismos o entidades del Sector Público distintos a la AGE, sus OOAA, o Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la S.S
C) A y B son ciertas. D) Todas son falsas, pues en ningún caso los contratos de servicios están sujetos a regulación armonizada. 13. ¿Cuál de estos no es un contrato regulado por la nueva ley de contratos? A) contrato de concesión de obras públicas B) contrato de colaboración entre sector público y sector privado C) contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación D) contrato de servicios 14. Los contratos de adquisición de programas de ordenador hechos a medida se consideran contratos de: A) Gestión de servicios B) Servicios C) Suministro D) Consultoría y asistencia 15. ¿Cuál es el objeto del contrato de servicios? A) La adquisición de productos o bienes muebles. B) La realización de una obra. C) La gestión de un servicio. D) Prestaciones de hacer, consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto a un suministro u obra. 16. No tendrán la consideración de contratos de suministro los siguientes: A) La adquisición de equipos de telecomunicaciones B) Los de fabricación C) Los de entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva D) Los contratos relativos a valores negociables 17. ¿Por qué normas se rige la extinción de los contratos de carácter privado? A) las específicas de ese contrato B) las de la Ley de Contratos C) las de Derecho Administrativo en General D) las de Derecho privado 18. La autorización para la ejecución de obras por la misma Admón. corresponde a: A) el órgano que autoriza el gasto B) el órgano competente para adjudicarlo C) el lleva a cabo la obra D) el órgano que aprueba el gasto 19. ¿En qué caso se podrá contratar verbalmente? A) en los de emergencia B) en los contratos menores C) en los contratos de suministro D) en los contratos privados 20. ¿Cuál de éstos no tiene facultad para contratar? A) los que por disposición estatutaria están facultados para ello B) Aquellos en los que se delegue, siguiendo el procedimiento establecido C) El responsable del contrato D) Aquellos en los cuales se desconcentre. 21. ¿Cuál de estos tiene prohibido contratar? A) los que hayan solicitado la declaración de concurso
B) los que hayan solicitado la declaración de insolvencia C) los condenados por sentencia por tráfico de influencias D) ninguno de ellos. 22. La revisión de precios en los contratos de las AAPP.... A) Tendrá lugar, salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe y hubiese trascurrido un año desde su adjudicación. B) En los contratos de gestión de servicios públicos, podrá tener lugar la revisión una vez transcurrido el primer año de ejecución sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación. C) A y B son correctas. D) B es correcta, A es falsa pues deberá contarse el año desde la formalización del contrato, y no desde la adjudicación. 23. Señalar respuesta falsa, en relación a los contratos... A) Tendrán carácter admvo, siempre que se celebren por una admón. pública, los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro y servicios. B) Tendrán carácter admvo los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. C) Tendrán carácter admvo los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria , así como los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo anexo. D) Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Admón. Pública. 24. ¿Qué requisitos tiene que tener un empresario para poder contratar con la Admón.? A) Tener solvencia económica y financiera y técnica o profesional, y estos requisitos pueden ser sustituidos por la clasificación. B) Tener solvencia económica o financiera y técnica y profesional, y este requisito puede sustituirse por la clasificación C) Tener solvencia económica y financiera y técnica o profesional y este requisito se puede sustituir por la clasificación D) Además de la anterior, tener capacidad para contratar 25. La clasificación tiene una vigencia de duración: A) Indefinida B) Anual C) por tres años D) anual la solvencia económica y financiera y cada tres años la profesional 26. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a: A) Todos los órganos de contratación del Estado B) Todos los órganos de contratación del sector público C) Todos los órganos de contratación de la Admón. del Estado, las de las CC.AA. y de las Entidades Locales D) Los órganos de contratación de la Admón. General del Estado 27. En relación a la jurisdicción competente, es falso que..... A) El orden jurisdiccional con‐admvo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos admvos. B) El orden jurisdiccional contencioso admvo. conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las admones públicas. C) Igualmente, conocerá de las cuestiones relacionadas con la preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el art 17. D) Sólo son ciertas A y B.
28. ¿Cuándo es posible la revisión de precios de los contratos de las AAPP? A) Cuando haya pasado un año desde su adjudicación y se haya ejecutado un 20% de la obra B) Por lo gral. cuando haya transcurrido un año de ejecución y ejecutado un 20% del precio, si bien en los contratos de servicios basta con que haya transcurrido un año, a menos que el contrato establezca que no se puede revisar. C) Cuando haya transcurrido un año de ejecución y ejecutado un 20% del precio, si bien en los contratos de gestión de servicios basta con que haya transcurrido un año D) Siempre se podrá revisar cuando haya transcurrido un año de ejecución y ejecutado un 20% del precio, a menos que en el contrato se establezca otra cosa. 29. En relación al plazo de duración de los contratos no es cierto que... A) La duración de los contratos del Sector Público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. B) El contrato podrá prever una o varias prórrogas, incluso si alguna de sus características resulta alterada , siempre y cuando la concurrencia para la adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato , incluidos los periodos de prórroga. C) La prórroga se acordará por el órgano de contratación. D) Será obligatoria la prórroga para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario. 30. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Admón. , ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colaboración de empresarios particulares, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias...( señalar respuesta falsa ): A) Que la Admón. posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 15 por ciento del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución. B) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada. C) Cuando se trate de un supuesto de emergencia. D) En las obras de mera conservación y mantenimiento. 31. En los contratos del sector público, podrán incluirse cualesquiera pactos cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios a: A) El interés público, la moral y el ordenamiento jurídico. B) El interés público, la moral y los principios de la buena administración. C) La moral, el ordenamiento jurídico y los principios de la buena administración D) El interés público, el ordenamiento jurídico y los principios de la buena administración. 32. Respecto al contenido y perfección de los contratos, no es cierto que: A) Los contratos de las Admones Públicas se perfeccionan mediante su adjudicación definitiva, cualquiera que sea el procedimiento seguido para llegar a ella. B) Lo mismo rige para los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el art 17. C) Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. D) El documento contractual podrá, en determinados casos, incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos. 33. Dentro de los 3 meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la C.A una copia certificada del documento en el que se hubiese formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de (señalar respuesta falsa)... A) 600.000 Euros, tratándose de obras, concesión de obras públicas, y gestión de servicios públicos. B) 450.000 Euros, en el caso de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. C) 450.000 Euros, tratándose de suministros. D) 150.000 Euros en los de servicios y contratos admvos especiales.
34. Se remitirá por el órgano de contratación a la Junta Consultiva de Contratación Admva del Estado la información sobre los contratos que reglamentariamente se determine, a efectos del cumplimiento de la normativa internacional, en el siguiente plazo: A) Dentro de los 2 meses siguientes a su formalización. B) Dentro de los 3 meses siguientes a su formalización. C) Dentro de los 4 meses siguientes a su adjudicación. D) Dentro de los 3 meses siguientes a su adjudicación. 35. Las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto afectados por decisiones adoptadas por la Admón. o entidad contratante , y en todo caso, los licitadores , podrán solicitar la adopción de medidas provisionales para corregir infracciones de procedimiento o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, en los siguientes casos..(señalar respuesta falsa).... A) En los procedimientos para la adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, excluidos los contratos subvencionados. B) También en los de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior a 211.000 euros. C) En los de contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a 5 años. D) Sólo son ciertas B y C. 36. Los órganos de contratación podrán designar un responsable de contrato el cual: A) Supervisará la ejecución del contrato, adoptará las decisiones y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. B) Deberá ser una persona jurídica vinculada al ente , organismo o entidad contratante o ajena a él. C) No podrán serlo las personas físicas. D) Todas son ciertas. 37. En cuanto a la aptitud para contratar con el Sector público es falso que.... A) Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que en su caso sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. B) Las personas físicas o jcas no pertenecientes a la UE deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Admón. en forma sustancialmente análoga. C) En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratación Pública de la OMC. D) En toda clase de contratos será necesario además que dichas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o reptes para sus operaciones. 38. Condiciones especiales de compatibilidad. Señalar respuesta falsa.... A) No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato en ningún caso. B) Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras . C) Los contratos mencionados en el punto B tampoco podrán adjudicarse a las empresas vinculadas a las adjudicatarias. D) Sólo son ciertas B y C. 39. Normas especiales sobre capacidad... ¿Cual es falsa de las siguientes?.... A) Las personas jcas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines , objeto o ámbito de actividad que , a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales , les sean propios.
B) Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obas públicas podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. C) Tendrán capacidad para contratar con el Sector Público en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la UE que , con arreglo a la legislación de Estado en que estén establecidas , se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. D) Sólo son ciertas B y C. 40. En relación a las uniones de empresarios es falso que... A) Podrán contratar con el Sector Público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, siempre que se hayan formalizado las mismas en escritura pública antes de la adjudicación del contrato a su favor. B) Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un repte o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. C) La duración de las uniones temporales de empresarios ´será coincidente con la del contrato hasta su extinción. D) Sólo son ciertas B y C. 41. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias. Señalar respuesta falsa.... A) No hallarse al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias o de S.S impuestas por las disposiciones vigentes. B) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el art 130.1.c C) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/ 2006 de 10 de Abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la AGE. D) A y C son ciertas, B es falsa. 42. Para que el anuncio previo del artículo 125 surta los efectos de reducción de plazos en el procedimiento abierto relativo a los contratos que se prevean celebrar durante los próximos 12 meses, deberá haberse enviado para su publicación: A) Antes de los 52 días y después de los 12 meses anteriores a la fecha del envío del anuncio de licitación. B) Antes de los 52 días y después de los 12 meses posteriores a la fecha del envío del anuncio de licitación. C) Antes de los 52 días y dentro de los 12 meses anteriores a la fecha del envío del anuncio de licitación. D) Antes de los 52 días y dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del envío del anuncio de licitación 43. El Recurso Especial en materia de contratación del artículo 37 prevé un plazo para la subsanación del escrito en el que se interponga el mismo, este será de: A) 4 días hábiles, y 2 días hábiles en el expediente de Urgencia. B) 3 días hábiles, y 2 días hábiles en el expediente de emergencia. C) 3 días hábiles y 2 días hábiles en el expediente de urgencia. D) 3 días hábiles en todo caso. 44. En cuanto al objeto del contrato.... A) El objeto de los contratos del sector público podrá ser determinado o determinable. B) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. C) No podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra , cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación. D) Todas son ciertas. 45. Es falso en relación al precio....
A) En los contratos del Sector Publico, la retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros. B) En todo caso se indicará, como partida independiente , el importe del IVA que deba soportar la Admón. C) Excepcionalmente podrán celebrarse contratos con precios provisionales . D) Se prohíbe en todo caso el pago aplazado del precio en los contratos de las Admones Públicas . 46. Señalar respuesta falsa, en relación a las fórmulas de revisión de precios... A) Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. B) Se incluirán en las fórmulas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura y el beneficio industrial. C) El índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo, salvo lo previsto en el art 79.2 D) El índice o fórmula determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de 3 meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas. 47. En cuanto a la revisión de los precios no es cierto que.... A) Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo. B) Todo ello sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes. C) El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo a instancia del contratista. D) Sólo son ciertas A y B. 48. En relación a la exigencia de garantía, señalar respuesta falsa... A) Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos que celebren las AAPP deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía del 3 por ciento del importe de adjudicación , excluido el IVA. B) El órgano de contratación, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía , justificándolo adecuadamente en los pliegos. C) Esta exención no será posible en el caso de contratos de obras y concesión de obras públicas. D) Sólo B y C son ciertas. 49. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas que, además de la garantía del 5 por ciento prevista para el adjudicatario provisional, se preste una complementaria de.... A) Hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del precio del contrato. B) Hasta un 10 por ciento del importe de adjudicación, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por ciento del precio del contrato. C) Hasta un 3 por ciento del importe de adjudicación , pudiendo alcanzar la garantía total un 8 por ciento del precio del contrato. D) Hasta un 6 por ciento del importe de adjudicación, pudiendo alcanzar la garantía total un 11 por ciento del precio del contrato. 50. Señalar respuesta falsa... A) Cuando así se prevea en el pliego, la acreditación de la constitución de garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos. B) Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía que eventualmente deba prestarse en contratos distintos a los de obra y concesión de obra pública podrá constituirse mediante retención en el precio. C) Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de éste podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los arts. 1830 y concordantes del C.C.
D) El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada, en los términos de la Ley 30/92. 51. En relación a la garantía global, es falso que... A) Junto a la prestación de una garantía singular para cada contrato, el empresario podrá constituir una garantía global, para afianzar las responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución de todos los contratos que celebre con una Admón. Pública, o con uno o varios órganos de contratación. B) La garantía global responderá , genérica y permanentemente, del cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones derivadas de los contratos cubiertos por la misma hasta el 5 por ciento, o porcentaje mayor que proceda , del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación , cuando el precio se determine en función de precios unitarios. C) Todo ello sin perjuicio de que la indemnización de daños y perjuicios a favor de la Admón., que en su caso, pueda ser procedente, se haga efectiva sobre el resto de la garantía global. D) L a garantía global se regula en el art 86. 52. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de.... A) Dos semanas desde la ejecución. B) Quince días desde la ejecución. C) Veinte días desde la ejecución. D) Treinta días desde la ejecución. 53. Respecto a la devolución y cancelación de garantías, la Admón. adoptará y notificará al interesado el acuerdo de devolución de las mismas en el plazo de... A) Dos meses desde la finalización del plazo de garantía. B) Tres meses desde la finalización del plazo de garantía. C) Cuarenta y cinco días desde la finalización del plazo de garantía. D) Veinte días desde la finalización del plazo de garantía. 54. En cuanto a la devolución y cancelación de las garantías, es falso que.... A) En el supuesto de recepción parcial, sólo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas admvas particulares. B) En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. C) Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato , sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista , se procederá sin más demora a la devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art 88 D) Sólo son ciertas B y C. 55. Es falso, en relación a la garantía provisional..... A) Que su importe se determinará en los pliegos de cláusulas admvas. B) En todo caso, los órganos de contratación exigirán a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. C) Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el art 135.4 párrafo 2. D) El importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un 3 por ciento del presupuesto del contrato. 56. En los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del Sector Público que no tengan la consideración de Admones Públicas..... A) Los órganos de contratación podrán exigir la prestación de una garantía a los licitadores o candidatos. B) Exigirán la prestación de una garantía a los licitadores o candidatos.
C) Dicha garantía responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional, exclusivamente. D) Sólo son ciertas B y C. 57. El plazo de inicio de ejecución de un contrato cuyo expediente ha sido objeto de tramitación urgente, no podrá ser superior a.... A) 15 días naturales, contados desde la notificación de la adjudicación definitiva. B) 15 días hábiles. C) 20 días naturales. D) 20 días hábiles. 58. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no tiene que ser remitida al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la C.A.? A) Extinción normal por cumplimiento de un contrato de suministro de cuantía 600.000 euros B) Extinción anormal de un contrato de servicios de cuantía 211.000 euros. C) Modificación, prórroga o variación de plazo de un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado de cuantía 600.000 euros D) Modificación, prórroga o variación de plazo de un contrato de suministro de cuantía 600.000 euros. 59. No es en todo caso razón suficiente para que un contrato sea invalidado: A) Que alguno los actos de la adjudicación provisional o definitiva haya sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. B) Que el adjudicatario esté incurso en alguna de las prohibiciones para contratar contenidas en el artículo 49 de la ley 30/1992. C) Que alguno de los actos de la adjudicación provisional haya sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. D) Carencia e insuficiencia de crédito de conformidad con lo establecido en la ley 47/2003 General Presupuestaria. 60. En la tramitación de emergencia, si el contrato ha sido celebrado por la AGE, sus OOAA, Entidades Gestoras y Servicio comunes de la S.S. o demás Entidades Públicas Estatales, se dará cuenta de los acuerdos adoptados al Consejo de Ministros en el plazo de.... A) Máximo de dos meses. B) Máximo de tres meses. C) Máximo de 60 días. D) Máximo de 45 días. 61. Podrán aprobar pliegos de cláusulas admvas generales para su utilización en los contratos que se celebren en sus respectivos ámbitos.... A) Las Asambleas legislativas de las CC.AA. B) El Consejo de Ministros. C) Las CC.AA y las Entidades que integran la Admón. Local. D) Son correctas B y C. 62. La estimación del valor de los contratos se hará teniendo en cuenta los precios habituales del mercado y estará referida a: A) El momento del envío del anuncio de licitación si lo hubiere. B) El momento de aprobación por el órgano de contratación de los pliegos reguladores de la licitación. C) El momento en que el órgano de contratación inicia el procedimiento de adjudicación. D) Ninguna de las anteriores es correcta. 63. Señalar respuesta verdadera…. A) Los contratos de las AA.PP., en todo caso, y los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el art 17, se perfeccionan mediante su adjudicación definitiva.
B) Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del Sector Público se entenderán celebrados en el lugar donde indique el órgano de contratación. C) Los entes, organismos y entidades del Sector Público no podrán contratar verbalmente, en ningún caso. D) Todas son falsas. 64. En los contratos de obras y de concesión de obra pública, el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta: A) El importe de las obras, que en el caso de la concesión incluirá el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación. B) El importe de las obras excluido el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación. C) El importe de las obras así como el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación. D) El importe de las obras, excluido el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación antes del momento de la formalización del contrato. 65. En los contratos relativos a un proyecto, a los efectos del cálculo de su importe estimado, se tomarán como base: A) Los honorarios, las comisiones pagaderas y otras formas de remuneración. B) Los honorarios, las comisiones pagaderas, los intereses y otras formas de remuneración. C) Los honorarios, las comisiones pagaderas y otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en su caso, se fijen para los participantes en el concurso. D) Los honorarios, las comisiones pagaderas, los intereses y otras formas de remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en su caso, se fijen para los participantes en el concurso. 66. En relación a los pliegos de cláusulas admvas particulares.... A) Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto. B) Podrán aprobarse también conjuntamente a la autorización del gasto. C) En todo caso, deben aprobarse siempre antes de la licitación del contrato o de no existir ésta, antes de su adjudicación definitiva. D) Sólo son ciertas A y B. 67. En relación a los pliegos de cláusulas admvas particulares es falso que.... A) Incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato y demás menciones requeridas por esta ley y sus normas de desarrollo. B) En el caso de contratos mixtos se detallará el régimen jco aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. C) La aprobación de los pliegos corresponderá al órgano de contratación. D) La Junta Consultiva de Contratación Admva del Estado deberá informar con carácter previo todos los pliegos particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones conforme a los correspondientes pliegos generales. 68. El órgano de contratación aprobará los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares.... A) Con anterioridad a la autorización del gasto, en cualquier caso. B) Conjuntamente a la autorización del gasto, por regla general. C) Siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación definitiva. D) Con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación provisional. 69. En relación a las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas es falso que....
A) Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos. B) Estos términos serán los definidos en la Ley 51 / 2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. C) Cuando el objeto del contrato pueda afectar al medio ambiente, las prescripciones tánicas se podrán definir aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental. D) De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia. 70. Señalar respuesta falsa... A) Se consideran obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. B) Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de restauración. C) Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación. D) El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. 71. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato , o por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, durante un plazo de... A) 3 años, salvo que en los pliegos o contrato se establezca uno mayor. B) 4 años, salvo que se establezca uno menor en los pliegos o contrato. C) 5 años, salvo que en los pliegos o el contrato se establezca uno mayor. D) Todas son falsas. 72. Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo cuando la adjudicación del contrato se realice mediante: A) Subasta electrónica B) Procedimiento Negociado C) Diálogo Competitivo D) Tramitación de Emergencia 73. La adjudicación provisional del contrato se acordará: A) Por el Órgano de Contratación en todo caso. B) Por un comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formados por expertos independientes y no integrados en el Órgano de Contratación. C) Por el Órgano competente para la valoración de las proposiciones. D) Por la mesa de contratación. 74. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares: A) Incluirán los pactos y condiciones que definen los derechos y las obligaciones de las partes contratantes. B) Deberán aprobarse siempre previamente a la autorización del gasto, y de existir ésta, antes de la licitación del contrato. C) Su aprobación corresponderá al órgano de contratación, previo dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiera. D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 75. En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total: A) Si tienen una duración determinada igual o inferior a 48 meses se tomará como base el valor total estimado correspondiente a toda su duración. B) Si tienen una duración superior a 48 meses se tomará como base el valor mensual multiplicado por 48. C) Si la duración no se encuentra fijada por referencia a un periodo de tiempo cierto se tomará como base el valor mensual multiplicado por 48.
D) Todas las anteriores son ciertas. 76. El cálculo del valor estimado del contrato tendrá en cuenta el valor máximo estimado de un conjunto de contratos referidos a un periodo de tiempo determinado, en el caso de: A) Los acuerdos marco. B) Los acuerdos marco y los convenios. C) Los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de adquisición. D) Los acuerdos marco, los convenios y los sistemas dinámicos de adquisición. 77. El cierre de la subasta electrónica se podrá fijar: A) Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas que deberán ser indicadas en la invitación a participar en la subasta. B) Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos valores que cumplan los requisitos establecidos en relación con la formulación de mejoras mínimas, siempre que hayan transcurrido dos días hábiles desde la presentación de la última puja. C) Por finalización del número de fases establecido en la invitación a participar en la subasta, siempre que se haya indicado el plazo que deberá transcurrir a partir del comienzo de la última fase antes de declarar el cierre de la subasta. D) Todas las anteriores son ciertas. 78. La duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado no podrá exceder de: A) 10 años. B) 15 años. C) 20 años. D) 25 años. 79. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista por defectos o errores del proyecto, será exigible dentro del término de: A) 10 años. B) 15 años. C) 20 años. D) 25 años. 80. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de: A) 10 años a contar desde la recepción. B) 10 años a contar desde la certificación final. C) 15 años a contar desde la recepción. D) 15 años a contar desde la certificación final. 81.‐La Nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007 de 30 de octubre, entrará en vigor: A) El mismo día de su publicación en BOE. B) A los seis meses de su publicación en BOE. C) El 1 de enero de 2009. D) El 30 de octubre de 2008. 82.‐ La duración de un contrato de gestión de servicios públicos se fijará: A) En el Pliego de prescripciones técnicas. B) En el Pliego de prescripciones técnicas o en la formación del contrato. C) Necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. D) Sólo se fijarán en el pliego de cláusulas administrativas particulares las prórrogas de que pueda ser objeto.
83.‐ En un contrato de suministro, los perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos: A) Dará derecho a una indemnización sobre el precio de licitación al adjudicatario. B) Dará derecho a una indemnización sobre el precio de adjudicación al adjudicatario. C) No dará derecho a indemnización al adjudicatario. D) Si se demuestra que existen vicios o defectos ocultos en los mismos dará derecho a una indemnización sobre el precio de licitación al adjudicatario. 84.‐ Uno de los medios para acreditar la solvencia económica y financiera del empresario en un contrato de obras es: A) Declaración sobre el volumen global de negocios. B) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de que se dispondrá para la ejecución de las obras. C) Relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres años. D) Por cualquier otro documento que se considere apropiado por el empresario. 85.‐ La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución de un contrato aunque no se haya formalizado éste: A) En ningún caso. B) En la tramitación de urgencia. C) En la gestión de servicios públicos. D) En la tramitación de urgencia siempre que, en su caso, se haya constituido la garantía correspondiente. 86.‐ La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá a: A) La mesa de contratación. B) El gabinete jurídico. C) El órgano de contratación. D) El Consejo de Ministros a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. 87. Son contratos privados: (señalar la respuesta falsa) A) los celebrados por los entes, organismos y entidades del Sector Público que no reúnen la condición de Administraciones Públicas. B) Los de creación artística y literaria o espectáculos celebrados por una Administración Pública y comprendidos en la categoría 26 del Anexo II. C) Cualesquiera otros contratos distintos de los contemplados como contratos administrativos del apartado 1 del art. 19. D) Solo son correctas a y c. 88. Salvo que ya se encuentren recogidos en los pliegos, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público deben incluir necesariamente mención a... A) La identificación de las partes y definición del objeto del contrato. B) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. C) Referencia a la legislación aplicable al contrato. D) Todas son menciones necesarias del contrato. 89. Dentro de la clasificación que de los contratos puede hacerse, y a tenor de lo previsto en el art.20 LCSP, el contrato de compraventa celebrado por la Admón. deberá catalogarse como: a. contrato adtvo típico b.contrato adtvo especial c. contrato adtvo mixto d. contrato privado 90. En relación al objeto y ámbito de aplicación de la ley, es falso que….
A) Son contratos del S.P y están sometidos a la presente ley los contratos onerosos y gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza. Jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el art 3. B)También están sujetos a la LCSP , en los términos que en ella se señalan, los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del S.P, que celebren otras personas físicas y jurídicas en los supuestos previstos en el art 17. C) Forman parte del S.P, a efectos de esta ley, las entidades gestoras y servicios comunes de la S.S. D) También forman parte del S.P los consorcios dotados de personalidad jurídica propia mencionados en el art 6.5 de la Ley 30/ 92. 91. Están incluidos en el ámbito de la LCSP..... A) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiere el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. B) Los convenios incluidos en el ámbito del art 296 del Tratado Constitutivo de la C.E que se concluyan en el sector de la defensa. C) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. D) Los contratos en virtud de los cuales una Admón. Pública encomienda a una persona natural o jurídica , la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la administración encomendante. 92. La duración de los contratos del S.P (sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos) deberá establecerse teniendo en cuenta... A) La naturaleza de las prestaciones y las características de su financiación. B) La necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de los mismos. C) Ambas son ciertas. D) Ninguna es cierta, pues siempre habrá que tener en cuenta las características especiales y normas aplicables de cada contrato. 93. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la A.P., ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colaboración de empresarios particulares (siempre que el importe de la parte de obra a cargo de éstos sea inferior a 5.278.000 euros) cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias..... (señalar la falsa).... A) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada. B) Cuando se trate de un supuesto de emergencia. C) Cuando, aún siendo posible la fijación previa de un precio cierto, la Admón. lo considere más conveniente al interés general. D) Las obras de mera conservación y mantenimiento definidas en el art 106.5 94.‐ No es un órgano de asistencia en la contratación administrativa del estado: A) Jurado de concursos. B) Junta Consultiva de Contratación Administrativa. C) Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada. D) Mesa especial del dialogo competitivo. 95. Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del Sector Público deben incluir necesariamente las siguientes menciones (señalar respuesta falsa) A) Referencia a la legislación aplicable al contrato. B) Supuestos en que procede la resolución. C) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que en su caso se imponga al contratista. D) Sólo A y B son ciertas. 96. A los efectos de la LCSP no se consideran AAPP.... A) Las entidades públicas empresariales estatales. B) Las universidades públicas.
C) Las entidades gestoras y servicios comunes de la S.S. D) Ninguna de las anteriores. SOLUCIONES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D (art. 1) D (art. 2) B (art. 3.1) D (art.3.2) D (art. 4) D B (art. 7) B (art 11) D (art 13) D (art. 13) A (art. 15) C (art. 16) C B D D D D A C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A C (art. 77) C (art. 19 y 20) C A B D (art. 21) B B (art. 23) A (art. 24) D (art. 25) D (art. 26 y 27) B (art. 29.1) B (art. 30) A (art. 38) A (art. 41) D (art. 44) A (art. 45) D (art. 46 y 47) A (art. 48)
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
D (art. 49) C (art. 143.1) C (art. 37.6) B (art. 74) D (art. 75.1, 75.5 y 75.7) B (art. 79) C (art. 81 y 82) A (art. 83) A (art. 83.2) C (art. 84 y 85) A (art. 86) B (art. 87) A (art. 90.2) D (art. 90) B (art. 91.1 y 91.2) A (art. 92) B (art. 96.2.d) C (art. 29) D (art. 32) C (art. 97.1.b)
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
D (art. 98.1 y 98.3) A (art. 76.2) A (art. 27 y 28) C (art. 76.2) C (art. 76.6) D (art. 99.1) D (art. 99.5) D (art. 100.1) C (art. 101.1) B (art. 106) C (art. 124) C (art. 93.3) A (art. 135.3) A (art. 99.2) D (art. 76.6) C (art. 76.8) A (art. 132) C (art. 290) A (art. 288) C (art. 219)
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
B C (art. 254) C (art. 268) A (art. 64) D (art. 96) C (art. 99) D (art. 20) D (art. 26) D (art. 20) A (art. 2.1 y 3) D (art. 8.1) C (art. 23.1) C (art. 24.1.e) B (art. 299) D (art. 26) A (art. 3.2)
OBSERVACIONES A LAS PREGUNTAS 42 y 43: La respuesta A) sería la correcta en la pregunta 42 del anuncio previo del art.125 en el caso de haberse preguntado sobre el procedimiento restringido. Por otra parte, recordar que no cabe reducción de plazos por tramitación de urgencia en el procedimiento abierto en contratos sujetos a regulación armonizada (art.96.2b) En la pregunta 43 sobre el recurso especial, no cabe nunca la interposición del mismo en la tramitación del expediente por la vía de emergencia del art.97.
